土石方劳务分包合同5篇.docxVIP

土石方劳务分包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方土石方劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX土石方工程

2.工程地点：XXXX

3.工程范围：土石方开挖、运输、填筑等

二、劳务分包内容

1.分包范围：土石方开挖、运输、填筑等

2.分包方式：乙方负责提供劳务及相应设备，甲方负责提供材料和技术支持

3.分包期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方进行监督和检查，确保乙方按照合同约定提供劳务

（2）甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和材料供应

（3）甲方应按时支付劳务费用，确保乙方合法权益

（4）甲方应提供必要的技术培训和安全指导

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权获得相应的劳务报酬，确保合法权益

（2）乙方应按时提供劳务，确保工程进度和质量

（3）乙方应遵守甲方的规章制度和操作规程，确保安全生产和环境保护

（4）乙方应积极配合甲方的技术培训和安全指导，提高劳务质量

四、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：根据乙方提供的劳务内容、数量和质量，甲方支付相应的劳务报酬具体报酬标准根据市场价格和甲方预算确定。

2.支付方式：甲方每月底前向乙方支付劳务报酬，确保乙方合法权益。支付方式可采用银行转账或现金结算，具体方式由甲乙双方协商确定。

五、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：若甲乙双方任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体包括：若甲方未按时支付劳务报酬或未提供必要的技术支持和材料供应，应承担相应的赔偿责任；若乙方未按时提供劳务或提供的劳务质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

2.赔偿损失：因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体包括：若甲方原因导致工程停工或延误工期，应赔偿乙方因此造成的损失；若乙方原因导致提供的劳务质量不符合要求或未能按时完成分配的任务，应赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决：若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。在合同履行过程中，如遇到法律法规变动或更新情况，双方应共同遵守新的法律法规规定。如有违反法律法规的行为发生，双方应承担相应的法律责任。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前双方应确保合同条款的履行能力和诚意。合同生效后双方应严格遵守合同约定履行各自义务。

2.合同终止条件：有下列情形之一的可以终止合同：一是双方协商同意解除；二是因不可抗力致使合同目的不能实现；三是乙方严重违约或违反法律法规规定甲方有权单方解除合同并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。

篇2

发包方（简称甲方）：XX，身份证号：XXXX，住址：XXXX。

承包方（简称乙方）：XX，身份证号：XXXX，住址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就土石方劳务分包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX工程。

2.工程地点：XXXX。

3.承包范围：土石方开挖、运输、填筑等（具体项目明细详见附件一《土石方劳务分包项目明细表》）。

第二条承包方式

1.本工程采用包工包料方式进行承包。即乙方负责提供挖机等机械设备和相应配套的风、电、水等设施及劳务人员，并负责现场的安装、拆卸、使用和维护保养等工作。

2.乙方必须服从甲方的指挥调配，按照甲方提出的有关施工方案进行施工，不得无故拒绝或擅自更改。

3.乙方需自行承担施工过程中的各种风险，包括但不限于设备故障、人员伤害等，并自行解决劳务人员的工资、保险等福利待遇。

第三条合同价款及支付方式

1.本工程采用固定单价方式进行计价，具体单价详见附件二《土石方劳务分包单价表》。

2.乙方完成合同约定的承包范围并经甲方验收合格后，甲方将按照实际完成的工程量向乙方支付款项。具体支付节点和金额