土地复垦施工合同模板6篇.docx

土地复垦施工合同模板6篇

篇1

甲方（发包方）：XXX

乙方（承包方）：XXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方发包的土地复垦工程相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX土地复垦工程

2.工程地点：XXX

3.工程内容：包括但不限于土地平整、土壤改良、植被恢复、排水系统建设等

4.承包范围：详见本合同附件一《工程范围及工程量清单》

5.承包方式：乙方包工包料，即乙方负责所有材料的采购和施工人员的组织，以及所有施工设备的提供

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

4.延期责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延乙方的合同工期

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家或行业规定的标准，具体标准详见本合同附件二《工程质量标准》

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量符合要求

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见，乙方应及时整改

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXX元（大写：XXX）

2.支付方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款

（2）中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款

（3）尾款：乙方完成全部合同内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款

3.乙方应提供合同总价的有效票据，否则甲方有权拒绝支付

4.甲方逾期支付合同价款的，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息

五、验收与保修

1.验收标准：本工程验收应按照国家或行业规定的标准以及本合同约定的质量标准进行验收

2.验收程序：乙方完成全部合同内容后，应向甲方提交验收申请及有关验收资料，甲方在收到验收申请后应及时组织验收

3.保修条款：本工程保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算在保修期内，因乙方施工原因造成工程质量问题的，乙方应负责免费维修；因甲方使用不当或其他不可抗力因素造成工程损坏的，乙方可提供有偿维修服务

六、安全生产与文明施工

1.乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全

2.乙方应按照国家或行业规定采取相应的安全防护措施，并配备必要的安全设备

3.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识

4.甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督，并提出合理的整改意见，乙方应及时整改

5.因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任和费用；因甲方原因造成安全事故的，甲方应承担相应的法律责任和费用

七、违约责任

1.乙方逾期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX‰的违约金；因甲方原因导致工期延误的除外

2.乙方施工质量不符合要求的，应按照甲方的要求进行整改；整改不力的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任

3.甲方逾期支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期未付金额XX‰的利息；因乙方原因导致付款延误的除外

4.甲方未能按照合同约定履行其义务的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的赔偿责任。包括但不限于：发包人逾期支付土地复垦费用、不按合同约定提供相关资料、未能及时办理相关审批手续等。

5.因一方违约导致另一方产生诉讼费用的，违约方应当承担另一方的全部诉讼费用。包括但不限于：律师费、差旅费、法院案件受理费等。

6.因一方违约导致另一方遭受重大损失的，违约方应当承担另一方的全部损失赔偿责任。包括但不限于：实际损失、预期利益损失、商誉损失等。具体损失金额以双方协商或法院判决为准。

7.对于施工过程中出现的争议和纠纷，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。但涉及土地权属争议的除外。双方应当尊重司法裁决结果并履行相关义务。

八、其他约定事项：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就土地复垦施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________土地复垦施工工程。

2.工程地点：