清理废墟工程合同6篇.docxVIP

清理废墟工程合同6篇

篇1

#甲方（发包方）：

[公司名称]

[公司地址]

[联系方式]

#乙方（承包方）：

[公司名称]

[公司地址]

[联系方式]

#一、工程概况

1.工程名称：清理废墟工程

2.工程地点：[具体地点]

3.工程范围：包括但不限于废墟的清理、分类、运输和处理等。

4.工程要求：确保清理工作安全、高效、有序进行，符合环保要求。

#二、合同金额及支付方式

1.工程总金额：[具体金额]

2.支付方式：银行转账或支票支付。

3.支付节点：根据工程进度和验收情况，分[具体阶段]次支付。

#三、工期及进度

1.工期要求：自合同签订之日起，乙方应在[具体工期]内完成全部清理工作。

2.进度计划：乙方需制定详细的工作计划，并按时向甲方报告进度情况。

#四、质量保证

1.乙方需确保清理工作符合相关质量标准和要求。

2.甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工作质量。

#五、安全及环保要求

1.乙方需制定详细的安全操作规程，确保工作人员和他人安全。

2.清理过程中需符合环保要求，避免对环境造成污染。

3.甲方有权对乙方的安全环保工作进行监督和检查。

#六、违约责任

1.乙方如未能按时完成清理工作，需承担相应的违约责任。

2.甲方如未能按时支付款项或提出合理要求，也需承担相应的违约责任。

#七、争议解决方式

1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

#八、合同生效及终止条款

1.合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应协商一致并签订书面协议。

3.如有下列情形之一，甲方有权单方终止合同：

（1）乙方未能按时完成清理工作，经甲方催告后仍未能在合理期限内完成；

（2）乙方在清理过程中存在重大安全隐患或违反环保要求，经甲方指出后仍未及时整改；

（3）乙方存在其他严重违约行为，影响甲方正常生产经营或合同目的无法实现。

4.合同终止后，乙方应尽快将已完成的清理工作成果交付甲方，并配合甲方进行必要的交接工作。同时，乙方应将其从甲方获得的全部款项退还给甲方。若因乙方原因导致合同终止，乙方还应承担相应的赔偿责任。

5.合同生效及终止条款的其他未尽事宜，由双方协商确定。如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

#九、其他约定事项

1.双方应妥善保管合同文本及相关资料，做好保密工作。未经对方书面同意，任何一方不得擅自泄露合同内容或相关信息。若因一方原因导致合同内容或相关信息泄露出去，应承担相应的法律责任。

2.双方在合同履行过程中如需提供书面材料或文件，应使用正式公文格式，并加盖单位公章或合同专用章。同时，双方应确保所提供材料的真实性和准确性，避免对合同履行造成不良影响。

3.合同未尽事宜，由双方协商确定。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。判决生效后，双方应自觉履行判决结果所确定的义务。若一方不履行判决结果所确定的义务，另一方有权向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担。同时，违约方还需承担相应的法律责任和后果。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行清理废墟工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________清理废墟工程。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：对指定废墟进行清理，包括废墟表面的清理、废弃物的分类处理、危险物品的处置等。

二、工程期限

1.工程开工日期：_______年______月______日。

2.工程竣工日期：_______年______月______日。如有特殊情况需延迟，需经甲方书面同意。

三、工程费用及支付方式

1.工程费用总计：人民币______元整（大写：________________）