2025年地暖安装施工合同协议书范本.docx

2025年地暖安装施工合同协议书范本

合同编号：__________

鉴于业主拟对其位于__________的建筑物进行地暖安装，经双方友好协商，就地暖安装施工事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：__________

1.2工程名称：__________

1.3工程内容：地暖系统的设计、材料采购、安装、调试及验收等。

1.4工程面积：__________平方米。

第二条施工方的义务

2.1施工方应按照双方约定的标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量。

2.2施工方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。

2.3施工方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，确保施工现场清洁。

2.4施工方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任，并保障业主及其家人的安全。

2.5施工方应按照约定的价格向业主提供合格的工程。

第三条业主的义务

3.1业主应按照约定的时间向施工方支付工程款项。

3.2业主应提供施工所需的相关资料和场地，确保施工顺利进行。

3.3业主应协助施工方完成工程验收工作。

3.4业主应按照约定接收并妥善使用工程成果。

第四条工程价款及支付方式

4.1双方约定工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2业主自本合同签订之日起____日内，向施工方支付工程总价的30%作为预付款。

4.3施工方在工程验收合格后，业主应在验收合格之日起____日内支付剩余的70%工程款。

4.4支付方式：银行转账、现金支付等方式。

第五条工程验收

5.1工程完成后，施工方应按照相关标准、规范和设计要求进行自检。

5.2自检合格后，施工方应通知业主进行验收。

5.3业主应在接到验收通知后的____日内进行验收。

5.4验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担相应责任。

5.5验收合格的，双方签署验收合格证书。

第六条违约责任

6.1施工方未按照约定的标准、规范和设计要求进行施工，导致工程质量不合格的，应承担违约责任。

6.2施工方未按照约定的工期完成施工的，应承担违约责任。

6.3业主未按照约定的时间支付工程款项的，应承担违约责任。

6.4一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.设计图纸

2.施工方案

3.材料合格证

4.工程验收标准

5.安全事故应急预案

6.付款凭证

7.验收合格证书

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的标准、规范和设计要求进行施工，导致工程质量不合格的，视为违约。

2.施工方未按照约定的工期完成施工的，视为违约。

3.业主未按照约定的时间支付工程款项的，视为违约。

4.一方违反合同规定，导致合同无法履行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指合同约定的地暖安装工程的所有人。

2.乙方（施工方）：指合同约定的负责地暖安装施工的单位或个人。

3.工程验收：指在地暖安装完成后，对工程质量、安全、功能等进行检查、测试和评估的过程。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：施工过程中出现质量问题。

解决办法：及时停工，通知业主，按照业主要求进行整改。

2.问题：施工进度延误。

解决办法：协商调整工期，按照新的工期完成施工。

3.问题：业主未能按时支付工程款项。

解决办法：通知业主合同约定的付款时间，协商解决。

4.问题：工程验收不合格。

解决办法：施工方按照业主的要求进行整改，重新验收。

五、所有应用场景：

1.适用于新建、改建、扩建的建筑物地暖安装工程。

2.适用于住宅、商业、公共建筑等地暖安装工程。

3.适用于地暖系统的设计、材料采购、安装、调试及验收等环节。

4.适用于双方签订的地暖安装合同中约定的其他场景。