建设工程施工合同管理内容2024年.docxVIP

?建设工程施工合同管理内容2024年

合同编号：__________

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工期要求：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

二、合同范围

1.本合同范围内的施工内容包括：__________

2.乙方应按照发包人提供的施工图纸、说明书及有关技术规范要求进行施工。

三、合同价款

1.本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.乙方应根据合同约定的付款方式和进度向甲方申请支付工程款。

四、施工管理

1.甲方职责：

（1）负责办理本工程所需的一切政府审批手续，确保工程合法合规；

（2）按照合同约定向乙方提供施工图纸、说明书及有关技术规范；

（3）对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全、环保等要求；

（4）按时支付乙方工程款。

2.乙方职责：

（1）严格按照合同约定和甲方提供的施工图纸、说明书及有关技术规范进行施工；

（2）确保施工质量、安全、环保等达到国家及地方相关标准；

（3）按时完成合同约定的工程内容，并承担因自身原因导致的工期延误责任；

（4）妥善保管施工资料，及时向甲方报告工程进度。

五、合同变更与解除

1.双方同意，合同的变更或解除必须采用书面形式，并经双方签字盖章确认。

2.在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。

六、违约责任

1.甲方违约：

（1）未能按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________

（2）因甲方原因导致工程无法按期完成的，应承担乙方因此产生的损失。

2.乙方违约：

（1）未能按合同约定完成工程内容的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________

（2）因乙方原因导致工程质量、安全、环保等问题，应承担相应的责任和赔偿。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：__________（如有）

注意事项：

1.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。

2.合同价款：价款应明确具体，包括税金、费用等所有构成，支付方式和进度需详细约定。

3.工期条款：应具体规定工期及开工、竣工时间，并明确工期延误的责任和后果。

4.质量标准：合同中应载明所适用的国家或行业标准，以及质量不合格的处理方式。

5.变更与解除：变更或解除合同的条件、程序应事先约定，避免单方面变更引起的争议。

6.违约责任：应详细规定违约情形及相应的违约责任和赔偿标准。

7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：

1.审慎审查：在签订合同前，双方应认真审查合同条款，必要时可寻求专业法律意见。

2.明确沟通：在合同执行过程中，双方应保持良好沟通，及时处理问题和争议。

3.证据保留：注意保留与合同执行相关的所有文件和通讯记录，作为可能争议的证据。

4.定期检查：定期检查工程进度和质量，确保合同条款得到正确履行。

法律名词解释：

合同价款：指合同双方约定的，一方为履行合同义务而向另一方支付的货币金额。

工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

违约金：指合同一方未履行或未正确履行合同义务时，按照合同约定应向另一方支付的金钱赔偿。

不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。

争议解决：指在合同履行过程中发生争议时，双方采取的解决争议的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼。

场合一：工程涉及到珍贵文物或古建筑的保护

补充条款：

1.乙方在施工前，需对现场进行详细勘察，确保施工方案不会对文物或古建筑造成影响。

在施工期间，乙方应采取一切必要措施，比如设置防护网、减震措施等，以保护周边的文物或古建筑。

特殊场合应用：

附件列表：

一、场景：

1.场合补充：

场合二：工程需要在极端天气条件下施工

补充条款：

若遇极端天气，比如暴风雨、极端寒冷等，乙方有权根据实际情况调整施工计划，并通知甲方。

特殊场合及补充：

场合一：

如果工程是这样的：

补充条款：

工程附近有宝贝，施工得特别小心。

附件列表：

1.施工周边环境评估报告

2.文物保护措施方案