原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
装修公司节前停工协议
1.协议背景
本协议是为了确保装修公司与业主之间在节假日期间停工期间的权益保护，明确双方的责任与义务。双方应共同遵守协议内容，维护双方的合法权益。
2.协议内容
2.1停工日期
本次装修项目停工日期为节假日前一个工作日。具体日期以业主与装修公司协商一致为准。
2.2停工期间的责任
2.2.1装修公司责任：
安全措施：装修公司需在停工前进行安全检查，确保施工现场无安全隐患。
施工材料：装修公司需妥善保管施工材料，避免盗窃或损坏。
工地保洁：装修公司需清理好工地，并确保周边环境整洁无垃圾堆放。
2.2.2业主责任：
施工材料妥善保管：业主需妥善保管施工所需材料，避免损失或浪费。
安全意识：业主需加强安全意识，不得私自进入施工现场。
2.3保险责任
装修公司需购买相关施工险，并保证其有效期覆盖停工期间。如因装修公司原因造成损失，装修公司需负责赔偿。
2.4协议解除
本协议经双方签署后生效。如双方需要解除本协议，需提前3个工作日书面通知对方。
3.协议条款
3.1异常天气
如遇到异常天气（如暴雨、大雪等），装修公司需及时采取应对措施，并在天气条件允许的情况下恢复施工。如天气不允许施工或施工带来安全隐患，装修公司可与业主商议调整施工计划。
3.2工期延误
如遇到非装修公司责任造成的工期延误，装修公司需主动向业主解释原因，并与业主商议调整施工进度。业主应给予合理的配合与支持。
3.3违约责任
如一方违反协议约定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的责任，并赔偿损失。
3.4法律适用
本协议适用中华人民共和国相关法律法规。如发生双方无法达成一致的争议，可通过友好协商解决，如协商无果，则提交有管辖权的人民法院解决。
4.其他事项
本协议一式两份，装修公司与业主各持一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签署后生效，并履行协议内容。
本协议内容如有更改，需经双方书面确认后方可生效。
以上所述为双方共同遵守的协议内容。请双方签字确认。
装修公司（盖章）：______________
业主（盖章）：__________________
日期：____________________
文档评论（0）