建设工程施工合同书样本2024年.docx

?建设工程施工合同书样本2024年

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程总投资：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

二、合同工期

2.1本工程合同总工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。

2.2乙方应按照国家相关法律法规及行业标准，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

三、工程质量

3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量达到______标准。

3.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全面监控，确保工程质量符合国家规定。

四、合同价款

4.1本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2乙方应按照合同约定，按时完成工程，甲方按照工程进度支付合同价款。

五、付款方式

5.1甲方支付合同价款的进度如下：

（1）合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%作为预付款；

（2）工程进度达到30%时支付合同价款的20%；

（3）工程进度达到60%时支付合同价款的30%；

（4）工程进度达到90%时支付合同价款的30%；

（5）工程验收合格后支付合同价款的10%作为质保金。

5.2乙方应按照甲方付款进度提供相应的发票及结算资料。

六、工程变更

（1）甲方提出变更，乙方应按照甲方要求进行调整，涉及合同价款、工期的调整，双方协商确定；

（2）乙方提出变更，应提前向甲方报告，经甲方同意后进行调整，涉及合同价款、工期的调整，双方协商确定。

七、违约责任

7.1甲方违反合同规定，未按约定支付合同价款的，应按照逾期付款金额的______%支付违约金；

7.2乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数支付合同价款______%的违约金；

7.3乙方未按照约定质量完成工程的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动；

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

9.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、质保期满后终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：______年______月______日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应清晰标注甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同主体的合法性。

2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、规模等信息应具体明确，以便于双方对工程内容有清晰的认识。

3.工期约定：合同中应明确约定工程的总工期及各阶段的完成时间，同时应考虑到可能出现的不可抗力等因素对工期的影响。

4.质量标准：合同应详细约定工程质量的标准，包括引用的国家或行业标准，以及双方对质量的特殊要求。

5.付款方式与进度：合同中应明确约定付款的具体方式、进度和条件，以及逾期付款的违约责任。

6.工程变更：合同应规定工程变更的处理方式，包括变更的提出、审批流程、对合同价款和工期的影响等。

7.违约责任：合同应明确双方的违约责任，包括违约金的比例、赔偿的方式等。

8.争议解决：合同应规定争议的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中，双方应积极沟通，通过友好协商解决可能出现的争议。

2.法律途径：如协商无果，可依据合同约定，通过仲裁或向人民法院提起诉讼的方式解决争议。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的当事人，即合同的甲方和乙方。

2.不可抗力：指在合同履行过程中，发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。

3.违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定向另一方支付的赔偿金。

4.质保金：指为了保证工程质量，在工程验收合格后，甲方保留的一部分合同价款，用于确保乙方在质保期内对工程质量问题的修复。

5.仲裁：指双方在合同中约定，当发生争议时，提交给仲裁机构进行审理，并作出对双方均有约束力的裁决。

6.诉讼：指将争议提交给人民法院审理，通过司法程序解决争议。

特殊情况场合及补充条款：

1.场合：工程项目涉及多个分包商合作。

补充条款：为了确保各分包商之间协调一致，可以在合同中增加如下条款：

2.场合：工程项目位于环保要求严格的区域。