建设工程劳务施工分包合同书2024年.docx

?建设工程劳务施工分包合同书2024年

合同编号：__________

甲方（总包方）：__________

地址：_________________

法定代表人：____________

联系电话：____________

乙方（分包方）：__________

地址：_________________

法定代表人：____________

联系电话：____________

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程承包范围：_______

第二条劳务施工分包内容

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量、安全及环保要求。

第三条合同工期

3.1本合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

3.2若因甲方原因导致工期延误，双方应友好协商解决，甲方应根据乙方实际施工情况给予合理的工期顺延。

第四条工程价款

4.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.2乙方应按照合同约定完成施工任务，甲方按照乙方完成的工程量及合同约定的单价支付工程价款。

4.3工程价款支付时间为每月_______日，甲方应在支付日前向乙方提供当月完成的工程量及验收报告。

第五条质量保证

5.1乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准，按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

5.2乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督、检查，对存在的问题及时整改，确保工程质量。

第六条安全生产

6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

6.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强现场安全管理，对施工人员进行安全教育和培训。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2甲方未按时支付工程价款，每逾期一日，应支付应付价款的_______%作为滞纳金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程价款支付完毕之日终止。

甲方（总包方）：__________

法定代表人（或授权代表）：____________

签订日期：_______年_______月_______日

乙方（分包方）：__________

法定代表人（或授权代表）：____________

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话，以确保合同的有效性和可执行性。

法律名词解释：合同主体，指的是参与合同关系的各方，包括自然人和法人，是合同权利和义务的承担者。

2.工程概况详细：合同中应明确工程名称、地点、内容和承包范围，以界定劳务施工分包的具体内容。

法律名词解释：工程概况，是指对工程项目的总体描述，包括项目的名称、位置、规模、性质等基本信息。

3.合同工期约定：合同中应明确工期起止日期，并对工期延误的处理方式进行约定。

法律名词解释：合同工期，是指合同双方约定的完成工程的时间限制；工期顺延，是指因不可抗力或甲方原因导致工程无法按期完成时，对原定工期的合理延长。

4.工程价款及支付方式：合同中应明确工程总价款、支付时间和支付条件，保障双方的合法权益。

法律名词解释：工程价款，是指乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应支付给乙方的报酬；支付条件，是指触发支付行为的特定条件或事件。

5.质量保证和安全生产：合同中应约定乙方需遵守的质量和安全生产标准，以及违约责任。

法律名词解释：质量保证，是指乙方承诺其施工成果符合合同规定的技术和质量标准；安全生产，是指乙方在施工过程中必须遵守的安全管理规定，确保人员安全和工程安全。

6.违约责任和争议解决：合同中应明确违约责任和争议解决方式，为可能出现的纠纷提供解决途径。

法律名词解释：违约责任，是指合同当事人违反合同义务时应承担的法律后果；争议解决，是指双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

解决办法：

1.协商：双方应通过友好协商的方式解决合同履行中的问题。

2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解机构进行调解。

3.仲裁：双方可在合同中约定仲裁条款，将争议提交仲裁机构解决。

4.诉讼：作为的手段，双方可以将争议提交人民法院进行诉讼解决。

法律名词解释：仲裁，是指双方根据合同中的