小学篮球场施工合同8篇.docx

小学篮球场施工合同8篇

篇1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方小学篮球场施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：小学篮球场施工工程。

2.工程地点：甲方学校内。

3.承包方式：包工包料。

4.工程内容：篮球场地面硬化、绿化、亮化及配套设施建设。

二、合同工期

1.开工日期：2024年4月1日。

2.竣工日期：2024年9月1日。

3.合同工期：180天。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币300万元。

2.支付方式：银行转账。

（1）开工前，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。

（2）工程过半，甲方支付乙方合同价款的50%。

（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%合同价款。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量：优质。

2.验收标准：按照《建设工程施工质量验收规范》及相关规定执行。

3.甲方在接到乙方竣工验收申请后，应及时组织人员验收，并签署验收意见。

五、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。

（2）甲方有义务按合同约定支付乙方工程款。

（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款。

（2）乙方有义务确保工程质量符合要求，并按时交付工程。

（3）乙方有义务在保修期内对篮球场进行维护，确保正常使用。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：如甲方未能按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约：如乙方未能按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决方案，并免除相关违约责任。

七、保修期及售后服务

1.保修期：自工程验收合格之日起，保修期为一年。在保修期内，乙方应对篮球场进行维护，确保正常使用。如因乙方施工质量问题导致的损坏，应由乙方负责维修并承担相关费用。

2.售后服务：在保修期结束后，乙方应继续提供有偿的售后服务，确保篮球场的正常使用。具体费用及内容双方可另行协商确定。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律、法规的规定，不得干扰正常的司法程序。同时，双方应积极举证、质证和辩论，以便法院依法作出裁决。如果一方不履行生效判决或裁定，另一方可以向人民法院申请强制执行。在申请强制执行过程中，申请人应提供必要的证据材料，并缴纳相关的执行费用。被执行人应当履行生效判决或裁定所确定的义务，如不履行义务，将承担相应的法律责任和后果。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：小学篮球场施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程承包方式：_________。

4.工程范围和内容：_________。

第二条工程期限

1.本工程合同工期自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日结束，历时_________天。

2.乙方必须严格按照合同工期完成本工程的施工任务。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元（￥_________元）。

2.乙方完成本工程施工任务后，甲方将采用银行转账方式支付工程款项。

3.乙方在收取工程款项时，应提供正式的税务发票。

第四条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）甲方负责办理与工程建设相关的各种审批手续。

（2）甲方负责提供施工所需的场地和物资。

（3）甲方负责监督施工过程中的质量和进度。

（4）甲方负责按时支付工程款项。

2.乙方职责