工程施工专业分包合同范本甲方供料7篇.docx

工程施工专业分包合同范本甲方供料7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

签订日期：[合同签订日期]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.承包范围：[承包范围]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因发包方原因未能及时提供施工所需材料；

（2）因不可抗力导致施工无法正常进行；

（3）因设计变更或工程量增加导致施工难度增加；

（4）因甲方未按时支付工程进度款导致乙方无法继续施工。

三、质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量符合合同约定。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。乙方应积极配合，及时整改。

3.工程质量验收：工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，甲方应在收到验收资料后7个工作日内组织验收。验收标准为施工图纸、技术规范和操作规程。验收合格后，双方应签署验收报告。验收不合格处，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

四、供料条款

1.甲方供料：甲方负责提供施工所需的主要材料，并确保按时、按质、按量供应。乙方应提前向甲方提交材料需求计划，甲方根据需求计划进行材料采购和供应。

2.材料检验：乙方应对甲方提供的材料进行检验，确保材料符合施工图纸和技术规范的要求。如有质量问题，乙方应及时向甲方提出，甲方应负责处理。

3.材料损耗：在施工过程中，如因材料损耗导致实际用量与计划用量不符，乙方应及时向甲方报告，甲方应根据实际情况进行调整和补充供应。

五、付款条款

1.付款节点：甲方应按以下节点支付工程进度款：基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总金额的XX%；主体工程完成并经甲方验收合格后支付合同总金额的XX%；装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总金额的XX%。竣工验收合格后，甲方应支付剩余的XX%工程款。

2.付款时间：甲方应在每个付款节点前XX个工作日内向乙方支付工程进度款。如因甲方原因未能按时支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

3.结算方式：工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的结算资料。甲方应在收到结算资料后XX个工作日内进行结算审核。审核通过后，甲方应支付剩余的XX%工程款。如因乙方原因未能按时提交结算资料或资料不齐全导致无法按时结算，责任由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如因甲方原因未能按时提供施工所需材料或支付工程进度款导致乙方无法按时施工或竣工验收，甲方应承担违约责任。违约金按每天XX元计算，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：如因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。违约金按每天XX元计算，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

七、争议解决

1.合同纠纷：如双方在履行合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

2.争议管辖：本合同产生的争议应由中华人民共和国法院管辖。如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决结果出来后，双方应严格遵守判决结果，及时履行判决义务。若一方不履行判决义务，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中，违反判决方应承担相应的法律责任和费用。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：[开工日期]

5.竣工日期：[竣工日期]

6.合同工期：[合同工期]

二、承包方式及范围

1.承包方式：[承包方式]

2.承包范围：[承