厨房设备安装合同样本6篇.docx

厨房设备安装合同样本6篇

篇1

甲方（发包方）：

单位（或个人）名称：

地址：

联系方式：

乙方（承包方）：

单位（或个人）名称：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就厨房设备安装工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：厨房设备安装工程

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：厨房设备的安装、调试及售后服务

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.因甲方原因造成工程延期，乙方不承担任何责任。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）；剩余款项在设备安装完毕后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应开具相应的发票给甲方。

四、工程保修及售后服务

1.工程保修期为XX年，自设备安装完毕之日起计算。在保修期内，乙方应对设备的安装质量负责，如出现质量问题，应及时予以维修或更换。

2.乙方提供XX年的免费售后服务。在保修期满后，乙方仍应提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

3.甲方在使用过程中如遇到问题，应及时与乙方联系，乙方应在接到通知后尽快安排技术人员上门维修。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准按照合同总金额的XX%计算。

2.乙方如未按照合同约定完成设备安装任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准按照合同总金额的XX%计算。

3.甲方和乙方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

4.甲方和乙方在履行合同过程中如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。在协商过程中，双方应充分考虑对方的损失情况，并尽可能达成和解协议。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。同时，双方应共同承担因不可抗力因素导致的损失和风险。具体承担比例由双方协商确定。如协商不成的，由法院根据案情判决。但无论如何判决或协商解决方案均应符合法律法规的规定和双方的合理利益诉求。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厨房设备的安装事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：厨房设备安装工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：包括但不限于厨具、电器、照明等设备的安装。具体设备清单详见附件一。

二、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。如遇特殊情况，双方可协商顺延。

2.乙方应按照约定的工期完成安装任务，如因乙方原因延误工期，乙方应承担违约责任。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。具体价格明细详见附件二。

2.甲方应按以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；

（2）设备安装完毕后，甲方支付乙方工程总价款的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

3.乙方应在收到款项后提供相应的正规发票。

四、工程质量和验收

1.乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的七日内组织验收。

3.如工程验收合格，双方签署工程验收合格证书。如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

五、工程保修及售后服务

1.乙方对所安装的厨房设备实行保修服务，保修期为工程竣工验收合格之日起XX个月。

2.在保修期内，如设备发生质量问题，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

4.