新版承包施工合同书8篇.docx

新版承包施工合同书8篇

篇1

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：[承包范围]

4.承包方式：[承包方式]

5.合同工期：[合同工期]

二、甲方工作

1.甲方提供施工图纸及有关技术资料，并对乙方的施工进行监督和指导。

2.甲方负责协调现场各工种及周边环境的关系，确保施工顺利进行。

3.甲方按照合同约定支付工程款。

三、乙方工作

1.乙方根据甲方提供的施工图纸及有关技术资料，进行施工设计和组织施工。

2.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求，并按期完成施工任务。

3.乙方负责提供施工所需的人员、设备及材料，并自行承担相关费用。

4.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款汉字大写]）。

2.甲方应按照合同约定，以银行转账方式支付工程款给乙方。具体支付时间及金额如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

（2）乙方完成合同约定工程量后，甲方支付乙方合同总价款的40%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的25%。

（4）剩余5%的合同总价款作为质量保证金，保修期满后支付。

3.乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。

五、施工验收及保修

1.乙方施工完成后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后7个工作日内组织验收。

2.验收标准依据国家相关标准和甲方要求进行。验收合格后，双方签订验收报告。

3.自验收报告签订之日起，乙方对施工质量承担保修责任。保修期为[保修期]年。保修期内出现质量问题，乙方应负责维修。

4.保修期满后，甲方应支付乙方质量保证金。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款，应承担逾期支付的违约责任。每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

2.乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失情况确定。

3.乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

4.乙方在施工过程中违反安全生产规定，造成安全事故，应承担全部责任。包括但不限于赔偿受伤人员医疗费用、误工费用等。

5.双方在履行本合同时，如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.本合同中未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。本合同生效后，双方应严格履行合同义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。如一方擅自变更或解除合同，应承担相应的法律责任。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.合同工期：根据该工程是包工包料合同，由乙方负责安排施工计划，并编制施工组织设计，报甲方审核批准。乙方必须按照甲方施工计划工期完成施工任务。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因，如设计修改或建设单位原因造成停工。

（2）不可抗力因素。如暴雨、地震等自然灾害。

第三条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到国家或专业的质量评定标准。如《建设工程施工质量验收规范》等。具体质量验收以建设方和监理方验收为标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员验收不得进行下一道工序施工。

第四条承包金额及付款方式

1.承包金额：根据《建设工程工程量清单计价规