工程施工合同结算方式补充协议8篇.docx

工程施工合同结算方式补充协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方签订的工程施工合同，现就合同结算方式达成如下补充协议：

一、结算方式

1.双方同意采用以下结算方式：

（1）固定价格结算：乙方按照固定价格完成施工任务，甲方按照固定价格进行结算。具体价格根据双方协商确定。

（2）按实结算：乙方根据实际完成的工程量进行结算，甲方按照实际工程量进行结算。具体结算方式根据双方协商确定。

2.结算周期：双方同意按月进行结算，即每月底前完成本月施工任务的结算。

二、付款条款

1.预付款：甲方应在合同签订后向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。预付款应扣除在最终结算中。

2.进度款：甲方应在每月底前向乙方支付本月施工任务的进度款。进度款应根据双方协商确定的结算方式计算。

3.最终结算款：在竣工验收合格后，双方应进行最终结算。最终结算款应根据双方协商确定的结算方式计算，并扣除预付款。

三、合同条款变更

1.双方同意，如需对合同条款进行变更，应签订书面补充协议。补充协议应明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同条款。如有违约，违约方应承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.双方同意，在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式根据双方协商确定。

2.仲裁或诉讼地点：如双方协商确定通过仲裁或诉讼解决争议，应明确仲裁或诉讼的地点和管辖法院。具体地点和管辖法院根据双方协商确定。

五、其他条款

1.双方同意，本合同自签字之日起生效，具有法律约束力。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由双方协商确定并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如有违约，违约方应承担相应的违约责任。同时，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。

六、补充条款

1.甲方应按时向乙方提供必要的技术支持和现场指导，确保施工任务顺利完成。乙方应严格按照甲方提供的技术要求和现场指导进行施工。如因甲方提供的技术要求或现场指导错误导致施工任务无法完成或造成损失的，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方应确保施工人员的安全教育和培训，并配备必要的安全设备，确保施工过程中的安全。如因乙方安全措施不到位导致施工人员伤亡或财产损失等严重后果的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

3.甲方应按时向乙方支付施工款项，确保施工进度不受影响。如因甲方付款延误导致施工进度滞后或造成损失的，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。同时，乙方有权要求甲方承担相应的利息损失和滞纳金等费用。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

鉴于

1.甲方和乙方于[合同签订日期]签订了《工程施工合同》（以下简称“主合同”），主合同约定了双方的权利和义务，包括工程实施、付款、结算等条款。

2.考虑到工程结算方式在主合同中未详细规定，双方需要在主合同基础上签订本补充协议，以明确结算方式及相关流程。

结算方式补充协议内容

1.结算方式：

双方同意采用[结算方式]（如：固定价格、按实结算等）的方式进行工程结算。具体结算方式应根据工程特点、合同约定及行业惯例来确定。

2.结算流程：

（1）初步结算：工程竣工验收后，乙方应提交初步结算报告给甲方，报告中应包括详细的工程量清单、计价依据及结算金额。甲方应在收到报告后的合理时间内（如：15个工作日）进行审核，并书面回复乙方审核结果。

（2）最终结算：根据甲方审核结果，乙方应调整并修改结算报告，并与甲方进行最终结算的协商。协商达成一致后，双方应签订最终结算协议，明确结算金额、支付方式及时间等。

（3）支付节点：在结算过程中，甲方应按合同约定支付工程进度款。具体支付节点应根据工程的实际进度和结算情况来确定。

3.其他约定：

（1）如因甲方原因导致结算延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的合理损失。

（2）如因乙方原因导致结算延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的合理损失。

（3）本补充协议与主合同具有同等法律