劳务分包合同与劳务分包合同书6篇.docxVIP

劳务分包合同与劳务分包合同书6篇

篇1

劳务分包合同

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、劳务分包方式

1.本工程采取包工包料的方式进行劳务分包。乙方负责提供施工所需的全部劳务和相应的材料。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时完成施工任务。

三、工期要求

1.乙方应在接到甲方通知后XX天内进场施工。

2.工程工期为XX天，自乙方进场施工之日起计算。

四、质量标准

1.乙方应严格按照施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，发现问题及时提出整改意见。

五、合同价款及支付方式

1.本工程劳务分包合同总价为人民币XX元整（￥XX）。该费用已包含乙方完成施工任务所需的所有劳务和材料费用。

2.甲方在乙方进场施工后XX天内支付合同总价的XX%作为预付款。剩余款项在乙方按照合同约定完成施工任务并经验收合格后XX天内一次性支付。

六、违约责任

1.甲方若违反合同约定，未按时支付劳务费用或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方若违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断，履行判决结果。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.如因不可抗力或其他原因致使合同无法继续履行时，双方可以协商解除合同。协商不成的，双方均不承担违约责任。

九、其他约定事项

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和设备安全，如有损坏或遗失，应承担相应的赔偿责任。

2.甲方应为乙方提供必要的技术支持和协作，确保施工任务顺利完成。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

劳务分包合同

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事宜，双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程质量：乙方必须按照甲方要求保证施工质量，按照相关施工规范施工，保证工程质量达到优良。

二、劳务分包方式

1.本工程劳务分包方式为：乙方提供劳务人员，并自带施工工具，甲方提供主要材料。

2.乙方需按照甲方的施工工期的要求，组织足够的施工人员，确保工程的顺利进行。

三、劳务分包费用及支付方式

1.本工程劳务分包费用为：每平方米_________元。具体费用根据实际施工面积计算。

2.支付方式：甲方在乙方施工完成后，对施工质量进行验收，验收合格后，按照实际施工面积计算劳务分包费用，并一次性支付乙方。

四、施工工期及要求

1.乙方必须按照甲方要求的施工工期完成施工任务。如有特殊情况需延长工期，乙方必须提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的批准。

2.乙方在施工中必须严格执行安全操作规程，保证施工现场的安全。如因乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任。

五、违约责任

1.甲方若违反本合同的约定，未按时支付劳务分包费用或未提供必要的主要材料，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方若违反本合同的约定，未按时完成施工任务或施工质量达不到甲方要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起