混凝土工程劳务分包合同8篇.docx

混凝土工程劳务分包合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方混凝土工程劳务事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

二、工期

1.乙方应根据甲方的施工进度计划，合理组织施工，确保工期按时完成。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、价格与支付

1.乙方应按照甲方提供的单价表进行报价，并确保报价合理。

2.甲方应根据乙方的实际完成工程量，按照合同约定支付劳务费用。

3.乙方在收取劳务费用时，应提供正规的税务发票。

五、违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给甲方造成的损失。

2.如甲方未按时支付劳务费用，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给乙方造成的损失。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方混凝土工程劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程结构：[工程结构]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料方式承包甲方混凝土工程劳务。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，自行组织人员和设备进行施工。

3.乙方需确保施工质量符合相关标准，并按时完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方支付乙方劳务分包费用总计为[合同价款]元。

2.支付方式：甲方在乙方施工完成后，按照实际完成的工程量进行结算，并支付相应款项。

四、工期要求

1.乙方需按照甲方要求的工期进行施工，确保按时完成施工任务。

2.如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量标准及验收方式

1.乙方施工的质量需符合相关标准，并达到甲方要求。

2.甲方在乙方施工完成后，会组织相关人员进行验收。如验收不合格，乙方需进行整改并重新验收。

六、安全施工及违约责任

1.乙方需确保施工过程中的安全，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方需承担相应的法律责任。

2.如一方违约，违约方需向另一方支付违约金[违约金金额]元。同时，违约方还需赔偿因此给另一方造成的全部损失。

七、争议解决方式

如甲乙双方发生争议，首先双方应进行友好协商。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。判决生效并执行完毕后，双方应继续履行本合同中未履行部分的义务。

八、合同生效及终止条件

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商终止本合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如