贷资施工合同书新6篇.docx

贷资施工合同书新6篇

篇1

甲方（发包方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方贷资给乙方进行施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程范围：XXXX。

4.工程预算：XXXX。

二、贷资条款

1.甲方同意向乙方提供贷资，贷资总额为XX元，用于支付工程施工费用。

2.乙方应按照合同约定使用贷资，确保资金专款专用，不得挪作他用。

3.乙方应按时向甲方提供工程进度报告和财务报表，确保甲方对资金使用情况有清晰的了解。

4.甲方有权对资金的使用情况进行监督，确保资金使用的合规性和有效性。

三、施工条款

1.乙方应按照合同约定进行工程施工，确保工程质量和进度。

2.乙方应建立健全施工管理制度和安全操作规程，确保施工过程中的安全与质量。

3.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见和要求。

4.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合合同约定。

四、违约责任

1.乙方如未能按照合同约定完成施工任务或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

2.甲方如未能按照合同约定提供贷资或对施工过程进行有效监督，应承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.如甲乙双方就合同执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。

六、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，甲乙双方应共同遵守合同约定，确保合同的顺利实施。

3.如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施，甲乙双方可协商解除合同，并承担相应的违约责任。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资的工程项目由乙方进行贷款资金承包施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：__________________

工程地点：__________________

工程规模：__________________

工程内容：__________________

二、合同工期

开工日期：自本合同签订之日起计算。具体开工日期由甲方书面通知为准。

竣工日期：自开工之日起______天内完成。如遇不可抗力的因素导致无法按时完工，经甲方同意后工期顺延。

三、贷款资金来源及支付方式

1.资金来源：乙方负责筹集本工程所需的全部资金，并确保资金及时到位。资金来源需合法合规，不得违反相关法律法规的规定。

2.支付方式：乙方按照工程进度计划，分期支付贷款资金给甲方。甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

四、工程承包范围及内容

乙方负责承包本工程的施工工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢结构安装等。乙方应根据工程需要配备相应的施工人员和设备，确保工程质量及进度。

五、工程造价及结算方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。具体造价按照工程实际发生量结算。

2.结算方式：工程竣工验收合格后，甲乙双方进行结算。结算依据为国家相关定额及甲乙双方签订的合同条款。

六、工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求施工，确保工程质量。如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

2.验收标准：工程竣工后，按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

七、安全生产及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。如因乙方管理不善导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。如因乙方原因导致的环境污染问题，由乙方负责整改。

八、违约责任