【建设工程施工合同】江西省建筑施工企业劳动合同样书8篇.docxVIP

【建设工程施工合同】江西省建筑施工企业劳动合同样书8篇

篇1

建设工程施工合同

#甲方（发包方）：

公司名称：江西某房地产有限公司

地址：南昌市某区某路某号

联系人：张某某

联系电话：0791-1234567

电子邮箱：[info@](mailto:info@)

#乙方（承包方）：

公司名称：江西某建设集团有限公司

地址：赣州市某区某路某号

联系人：李某某

联系电话：0797-8765432

电子邮箱：[info@](mailto:info@)

#工程项目：

项目名称：南昌某小区住宅楼建设项目

项目地址：南昌市某区某路某号

#合同条款：

一、合同范围与要求

1.工程范围：本工程包括10栋住宅楼及配套设施的建设，总建筑面积约为10万平方米。

2.设计要求：乙方需按照甲方提供的施工图纸进行设计，确保工程质量符合相关标准。

3.材料要求：乙方需使用符合甲方要求的建筑材料，确保工程质量与安全性。

4.验收要求：工程完工后，乙方需按照甲方要求进行验收，确保工程质量符合合同约定。

二、工期与进度

1.工期：本工程计划开工日期为2024年5月1日，竣工日期为2024年12月31日，总工期为2年8个月。

2.进度：乙方需按照甲方要求的施工进度进行建设，确保工程按时完成。

三、质量与保修

1.工程质量：乙方需确保工程质量符合相关标准及甲方要求，如有质量问题需及时整改。

2.工程保修：本工程保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方需承担因质量问题导致的维修费用。

四、安全与环境

1.安全施工：乙方需确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.环境影响：乙方需遵守环保法规，确保施工不对周边环境造成严重影响。

五、价款与支付

1.工程价款：本工程总造价约为1亿元人民币。具体价格根据施工图纸及材料清单确定。

2.支付方式：甲方按工程进度支付款项，具体支付节点及金额由双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付款项或提出不合理要求，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未能按时完成建设任务或存在质量问题，需承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.合同争议：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼管辖：本工程所在地法院为管辖法院。如因履行合同发生争议，双方应依法进行诉讼。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保合同条款得到严格遵守。

2.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的法律责任。

九、其他条款

1.保密条款：双方应对合同履行过程中获知的商业秘密和技术秘密保密，不得擅自泄露给第三方。保密期限为工程竣工验收合格后5年内。保密条款独立于合同其他条款，具有法律效力。

2.不可抗力条款：如因不可抗力导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决方案。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、战争或恐怖活动等不可预测的事件。在不可抗力发生时，乙方应及时向甲方通报情况并共同寻求解决方案。不可抗力事件结束后，乙方应尽快恢复施工并承担相应费用。若不可抗力导致合同无法继续履行且双方协商无法达成解决方案的，双方均有权提出终止合同并依法进行诉讼解决争议。在诉讼过程中应注意保留相关证据以便证明自己的主张。同时也要注意与对方的沟通协商以达成和解协议从而避免进一步的纠纷和损失的发生。

篇2

建设工程施工合同

#甲方（发包方）：

公司名称：江西省某房地产开发有限公司

地址：江西省南昌市某区某路某号

法定代表人：张某某

联系电话：0791#乙方（承包方）：

公司名称：江西省某建筑施工有限公司

地址：江西省南昌市某区某路某号

法定代表人：李某某

联系电话：0791#合同签订日期：2024年5月10日

#合同生效日期：2024年5月10日

#一、工程概况

工程名称：江西省某住宅小区建设项目

工程地点：江西省南昌市某区某路某号

工程规模：建筑面积约10万平方米，共10栋高层住宅楼，配套商业及公共基础设施。

#