实用私人工程合同书5篇.docx

实用私人工程合同书5篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为__________天，从__________年__________月__________日开始实施。

2.乙方在合同工期内完成承包范围内的所有项目内容。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币__________元。

2.乙方完成工程并通过验收后，甲方一次性支付全部款项。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方应在收到通知后及时进行验收，并出具验收报告。

3.乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。如质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返修或重做。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理工程相关手续，协调周边关系；

（2）负责设计施工图纸，提供施工所需材料；

（3）负责现场监督指导，确保施工质量符合合同约定。

2.乙方职责及义务：

（1）按照合同约定进行工程施工，确保施工质量；

（2）负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间无事故发生；

（3）负责保护施工现场的环境卫生，确保施工不影响周边环境。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程款或未提供必要的设计图纸和材料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保工程顺利完成。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

3.合同终止：在合同实施期间，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应共同协商解决方案，确保双方权益得到保障。

第八条争议解决与管辖法院

1.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律、法规和相关司法解释。争议解决时，以相关法律法规和司法解释为准。

3.管辖法院：因本合同产生的争议应由甲方所在地人民法院管辖。乙方同意在争议解决过程中遵守管辖法院的相关规定和程序。双方应积极配合法院的调查取证工作，确保争议得到公正、合法的解决。若一方不履行判决义务，另一方有权向管辖法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

（3）因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元）。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施