委托协议施工7篇.docx

委托协议施工7篇

篇1

甲方（发包方）：XX公司

乙方（承包方）：XX施工队

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程规模：建筑面积XX平方米，层数XX层

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和变更要求，以及相关的技术规范、标准进行施工。

二、委托内容

1.乙方负责进行工程的现场勘查，编制施工方案和预算，并与甲方沟通确认。

2.乙方负责按照确认后的施工方案和预算，组织施工人员进行施工。

3.乙方负责施工过程中的质量控制、进度控制和成本控制。

4.乙方负责工程的竣工验收，并按照要求提交相关验收资料。

三、合同价款及支付方式

1.工程总价款为：XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总价款的XX%作为预付款，即XX元（大写：XX元整）。剩余XX%的款项，即XX元（大写：XX元整），在竣工验收合格后一次性支付。

四、工期及进度要求

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

2.进度要求：乙方应确保施工进度符合甲方的要求，并在每个关键节点前提交详细的施工进度计划。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的调整意见。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和甲方要求的质量标准。在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，并对施工质量负责。

2.验收标准：工程竣工验收应符合《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2024及其他相关标准的要求。甲方在竣工验收时提出的整改意见，乙方应在规定时间内完成整改，并重新提交验收申请。

六、安全施工及防护措施

1.乙方应建立健全安全施工管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。同时，乙方应采取必要的防护措施，保护施工现场及周边环境的安全。

2.乙方应负责施工过程中的垃圾清理和废弃物处理工作，确保施工现场的整洁。在竣工验收时，乙方应提交相关垃圾清理和废弃物处理的记录。

七、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方违约的性质和程度确定。对于严重违约行为，守约方有权解除本合同并要求违约方赔偿因此造成的损失。

2.争议解决方式：如甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。在判决生效前，双方不得擅自变更或放弃诉讼请求或抗辩意见。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决的结果。如一方不履行判决义务或履行义务不符合约定要求时，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自合同签订之日起计。

2.如有特殊情况，甲方需调整合同总工期，需提前与乙方协商，达成一致意见后，可签订补充协议。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________），大写_________。其中设计费为_________元整（￥_________），大写_________；施工费为_________元整（￥_________），大写_________。具体单价及工程量详见附件一。

2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总造价的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________），大写_________。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额详见附件二。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2