土石方挖运(回填)工程承包合同书5篇.docx

土石方挖运(回填)工程承包合同书5篇

篇1

发包方(甲方)：[公司名称]

承包方(乙方)：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就土石方挖运(回填)工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以致共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

二、承包方式

1.本工程采用包工包料方式，由乙方负责施工及材料采购。

2.乙方根据甲方提供的施工图纸及技术要求，按照《土石方工程施工及质量验收规范》进行施工。

三、承包内容

1.乙方负责施工范围内的土石方开挖、运输及回填工作。

2.乙方负责施工范围内的排水、降水工作。

3.乙方负责施工范围内的临时设施搭建及维修。

4.甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。

四、合同工期

1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方汇报并协商解决。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应发票，并在竣工验收合格后提供全额发票。

六、质量保证及验收

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合《土石方工程施工及质量验收规范》要求。

2.甲方负责工程的监督检查，并提出整改意见，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工验收由甲方组织进行，验收标准为《土石方工程施工及质量验收规范》及甲方技术要求。验收合格后，双方应签署验收报告。

七、安全施工及文明施工

1.乙方应建立健全安全施工制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

2.乙方应严格遵守文明施工要求，保持施工现场的整洁有序，防止对环境造成污染。

3.甲方应对乙方的安全施工及文明施工进行监督指导。

八、违约责任及争议解决

1.双方应本着诚信合作的原则履行本合同，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.如因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（盖章）：[公司名称]

法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[乙方联系方式]

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方承包甲方土石方挖运（回填）工程事宜，达成如下协议，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX土石方挖运（回填）工程

2.工程地点：XXX

3.工程内容：土石方挖运（回填）

4.承包范围：按甲方提供的施工图纸及预算文件，以实际完成工程量为准。

5.承包方式：包工包料。

第二条工程期限

1.本工程总工期为XX天，自乙方进场之日起计算。

2.甲方应确保施工所需的用水、用电等资源供应，如因资源供应不足导致停工、窝工，工期顺延。

3.乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币XXX元（大写：XXX），此价格已包含所有材料费、人工费、机械费等。

2.付款方式：银行转账。甲方将工程款转入乙方指定账户，乙方应提供相应的发票。

3.甲方应按合同约定及时支付工程款，如因甲方原因逾期支付，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期利息。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸及预算文件进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。

2.验收标准：按国家相关标准及甲方要求进行验收。

3.验收程序：乙方完成施工后，应向甲方提交验收