最新建筑工程承揽合同范本5篇.docx

最新建筑工程承揽合同范本5篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽建筑工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总天数：XX天

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求进行工程施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量稳定可靠。

3.甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应积极配合，并按照甲方要求进行整改。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元整（￥XX）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：银行转账。甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付工程价款。乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。

3.甲方在支付工程价款时，应扣除相应的税款和费用。具体金额以实际结算为准。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，并支付违约金。违约金的具体金额以实际结算为准。

2.乙方若未按照合同约定完成工程施工任务，应承担违约责任，并支付违约金。违约金的具体金额以实际结算为准。

3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法解除或变更合同。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

2.法院受理案件后，将根据相关法律法规的规定进行审理。判决结果将以法院最终生效的判决为准。双方应尊重法院的判决结果，并履行相应的义务。

3.如因一方不履行生效判决而引发强制执行程序的，该方应承担强制执行费用及由此产生的其他损失。同时，另一方有权要求该方支付违约金或赔偿损失。具体金额以实际结算为准。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼要求解除合同。在解除合同后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的合法权益得到保障。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容不得擅自修改或删除，如需修改或删除需经双方协商一致并签订书面协议后方可生效。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条工程造价

工程造价为人民币[工程造价]元整（￥[工程造价]元）。

第三条工程期限

工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。

第四条质量要求

本工程质量应达到国家质量评定等级[质量评定等级]以上标准。

第五条甲方责任

1.甲方应向乙方提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相关费用。

2.甲方应向乙方提供施工所需的图纸和技术资料，并确保其准确性。

3.甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。

4.甲方应按时支付乙方的工程进度款和结算款，确保乙方有足够的资金完成施工任务。

5.甲方应负责协调与第三方之间的关系，确保施工环境稳定。

6.甲方在乙方完工后，应及时组织验收，并按照合同约定支付尾款。

7.甲方应确保工程质量符合合同约定，否则应承担相应的违约责任。

8.甲方应尊重乙方的合法权益，不得无故拖欠或克扣乙方的工资或材料款。

9.甲方应对施工现场的安全生产负责，确保施