深圳市建设工程施工(单价)合同5篇.docx

深圳市建设工程施工(单价)合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.工程质量标准：优质

2.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包人代表的监督检查。

3.承包人应按合同规定的质量标准交付工程，如达不到合同规定的质量标准，承包人应按发包人的要求返工，并承担由此造成的经济损失。

四、付款方式

1.工程款项的支付，根据工程进度，按以下方式支付：

（1）合同签订后，发包人支付承包人合同总价的XX%作为预付款。

（2）承包人完成工程量的XX%时，发包人支付承包人合同总价的XX%。

（3）承包人完成工程量全部时，发包人支付承包人合同总价的XX%。

（4）工程竣工验收合格后，发包人支付承包人合同总价的XX%。

2.工程质量保证金为合同总价的XX%，在竣工验收一年后返还。

3.承包人在收到款项后，应当提供正式的发票和收据。

五、权利义务

1.发包人的权利义务：

（1）发包人应负责提供场地、设备、资金等施工条件，确保施工顺利进行。

（2）发包人有权对施工质量进行监督，提出改进意见。

（3）发包人应按时支付施工款项，确保施工顺利进行。

2.承包人的权利义务：

（1）承包人应负责施工设计、材料采购、施工实施等工作，确保施工顺利完成。

（2）承包人有权获得施工款项，并应按时向发包人提供施工发票和收据。

（3）承包人应接受发包人的质量监督，按照发包人的要求进行施工改进。

六、违约责任

1.如发包人未按照合同约定支付施工款项，承包人有权要求发包人承担相应的违约责任。

2.如承包人未按照合同约定完成施工任务，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。

3.双方应共同遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

七、争议解决方式

1.双方应友好协商解决施工过程中的争议。如协商不成，可提交仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。如仲裁仍无法解决问题，可向法院提起诉讼。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本工程的施工达成如下协议：

第一部分工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

第二部分承包方式及内容

1.承包方式：单价承包。即按合同附件一《工程量清单》及《工程报价单》中给定的单价，根据乙方实际完成的工程量进行结算。

2.承包内容：本工程的全部施工内容。具体包括但不限于以下几个方面：

（1）基础工程：包括土方开挖、基坑支护、桩基工程等。

（2）主体结构工程：包括钢筋混凝土结构、钢结构等。

（3）装饰工程：包括内外墙装饰、门窗安装、地面铺装等。

（4）机电工程：包括电气设备安装、给排水系统安装、空调设备安装等。

（5）其他工程：包括防水工程、保温工程等。

第三部分工程期限及进度要求

1.工程期限：本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。具体以甲方书面通知为准。

2.进度要求：乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划组织施工，确保按时完成施工任务。甲方有权对施工进度进行调整，乙方应无条件服从甲方的调整要求。

第四部分工程质量及验收标准

1.工程质量：本工程要求达到[工程质量标准]。乙方应建立健全质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量符合要求。

2.验收标准：本工程的验收标准按