二零二四年度地下综合管廊人工费施工协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度地下综合管廊人工费施工协议

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.合同签订日期及生效日期

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

4.2质量检测与验收

5.工程进度计划

5.1工程阶段划分

5.2各阶段工期安排

5.3进度调整及延误处理

6.人工费结算方式

6.1人工费计算方法

6.2结算周期

6.3结算程序

7.人工费支付方式

7.1预付款

7.2进度款

7.3结算款

7.4逾期付款违约责任

8.保险及安全责任

8.1施工人员意外伤害保险

8.2工程保险

8.3安全责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

12.合同附件

12.1相关文件

12.2附件清单

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署人员

13.3签署单位

14.合同备案与生效

14.1合同备案手续

14.2合同生效条件

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1施工方信息

施工方名称：建筑工程有限公司

注册地址：省市区路号

法定代表人：

联系电话：138xxxx5555

1.2业主方信息

业主方名称：市政工程管理处

注册地址：省市区路号

法定代表人：

联系电话：139xxxx6666

2.合同签订日期及生效日期

本合同签订日期为2024年4月1日，自双方签字盖章之日起生效。

3.工程概况

3.1工程名称

二零二四年度地下综合管廊人工费施工项目

3.2工程地点

省市区街道

3.3工程规模

全长公里，横断面尺寸米×米

3.4工程内容

包括管廊主体结构施工、附属设施施工、管道安装及调试等

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

本工程按国家现行相关标准、规范执行，确保工程质量达到合格等级。

4.2质量检测与验收

施工过程中，每道工序完成后均需进行自检、互检，并形成记录。监理单位进行抽检，验收合格后方可进入下一道工序。

5.工程进度计划

5.1工程阶段划分

本工程划分为四个阶段：前期准备、主体结构施工、附属设施施工、管道安装及调试。

5.2各阶段工期安排

前期准备：1个月

主体结构施工：6个月

附属设施施工：3个月

管道安装及调试：2个月

5.3进度调整及延误处理

如遇不可抗力因素或其他原因导致工期延误，经双方协商一致后可调整工期，并相应调整合同价款。

6.人工费结算方式

6.1人工费计算方法

按实际发生的人工工日和约定的单价计算人工费。

6.2结算周期

每月结算一次，具体结算日期为每月5日前。

6.3结算程序

施工方于每月5日前向业主方提交上个月的人工费结算报表，业主方收到报表后10日内进行审核并支付相应款项。

7.人工费支付方式

7.1预付款

合同签订后5个工作日内，业主方支付施工方合同总价款的20%作为预付款。

7.2进度款

工程进度达到50%时，业主方支付施工方合同总价款的30%作为进度款。

7.3结算款

工程竣工验收合格后，业主方支付施工方合同总价款的40%作为结算款。

7.4逾期付款违约责任

如业主方逾期支付款项，应按每日千分之二的利率向施工方支付违约金。

8.保险及安全责任

8.1施工人员意外伤害保险

施工方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人50万元，保险期限覆盖整个施工期。保险费用由施工方承担。

8.2工程保险

工程保险由业主方负责投保，包括建筑工程一切险和第三者责任险，保险金额应覆盖工程总投资额。保险费用由业主方承担。

8.3安全责任

双方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。施工期间发生安全事故，由责任方承担相应责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决程序

协商解决争议的，应在争议发生后30日内提出；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式应在合同中明确。

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合