二零二四年度农村电网改造高低压配电工程承包合同2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度农村电网改造高低压配电工程承包合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3工程定义

第二条工程范围与内容

2.1工程范围

2.2工程内容

第三条工程质量标准

3.1工程质量要求

3.2质量验收标准

第四条工程进度与工期

4.1工程计划进度

4.2工期延误责任

第五条工程造价与支付

5.1工程造价

5.2支付方式与时间

第六条承包方责任与义务

6.1承包方基本责任

6.2承包方额外责任

第七条发包方责任与义务

7.1发包方基本责任

7.2发包方额外责任

第八条违约责任

8.1承包方违约责任

8.2发包方违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

第十一条合同的终止与验收

11.1合同终止条件

11.2工程验收程序

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

第十三条不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力后果处理

第十四条其他条款

14.1合同的生效与解除

14.2合同的转让

14.3合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3工程定义

本工程是指在甲方辖区范围内，对农村电网进行高低压配电设施的改造工程，包括但不限于新建、改建、维修农村电网高低压配电线路、设备及相关的配套工程。

第二条工程范围与内容

2.1工程范围

乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于：

（1）施工图设计及施工方案的编制；

（2）设备及材料的采购、保管和施工；

（3）施工过程中的质量、安全、环保管理；

（4）工程验收及保修服务等。

2.2工程内容

本工程内容包括：

（1）高低压配电线路的新建、改建、维修；

（2）高低压配电设备的安装、调试、验收；

（3）相关配套工程的建设；

（4）工程资料的编制和归档等。

第三条工程质量标准

3.1工程质量要求

（1）设备安装规范，安全可靠；

（2）线路布置合理，美观大方；

（3）工程功能完善，满足用电需求；

（4）工程质量验收合格。

3.2质量验收标准

工程验收标准应按照《电力工程质量验收规范》执行，主要包括：

（1）设备性能检测；

（2）线路绝缘电阻测试；

（3）接地电阻测试；

（4）系统运行稳定性测试等。

第四条工程进度与工期

4.1工程计划进度

乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

4.2工期延误责任

由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。具体违约金计算方式按双方约定执行。

第五条工程造价与支付

5.1工程造价

本工程造价为人民币元整（大写：元整），具体金额详见附件一《工程造价明细表》。

5.2支付方式与时间

甲方按照乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例和时间进行支付。具体支付方式如下：

（1）工程进度款：每完成一个阶段的工程，乙方提交工程进度报告，经甲方审核合格后，支付该阶段工程款的60%；

（2）工程验收合格后，支付剩余的40%工程款；

（3）乙方应按照甲方要求，提供正规发票，甲方据此进行支付。

第六条承包方责任与义务

6.1承包方基本责任

乙方应按照合同约定，完成本工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。

6.2承包方额外责任

乙方应承担因施工过程中造成的人员伤亡、财产损失等一切法律责任，并负责办理相关手续。

第七条发包方责任与义务

7.1发包方基本责任

甲方应按照合同约定，及时支付工程款，提供施工所需的场地、资料等。

7.2发包方额外责任

由于不可抗力等原因导致工程延期，甲方应给予乙方适当的理解和支持。

第八条违约责任

8.1承包方违约责任

（1）赔偿甲方因此造成的直接经济损失；

（2）支付违约金，违约金计算方式按双方约定执行；

（3）承担因违约产生的其他费用。

8.2发包方违约责任

（1）赔偿乙方因此造成的直接经济损失；

（2）支付违约金，违约金计算方式按双方约定执行；

（3）承担因违约产生的其他费用。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

如双方无法通过协商解决争议，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，由法院根据合同约定和相关法律法规作出判决。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变