项目经理承包合同协议书6篇.docx

项目经理承包合同协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方投资开发的_________项目，乙方承包该项目部分建设工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包范围及要求

1.承包范围：_________

2.承包要求：_________

三、工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保施工进度。

2.乙方应在保证质量的前提下，按照甲方要求的工期完成施工任务。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关质量标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。

2.乙方应在每个施工节点后进行自检，确保施工质量符合要求。

3.甲方将在每个施工节点后进行验收，如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

4.如因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：_________。

2.乙方应在合同签订后向甲方提交工程预算书，甲方将在收到预算书后进行审核。审核通过后，双方应签订补充协议确定最终结算价格。

3.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后进行审核。审核通过后，双方应签订结算协议确定最终结算金额。

4.乙方在结算过程中应提供完整的票据和凭证，以便甲方进行结算审核。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，则应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，则应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均可解除合同，并不承担违约责任。但应就已完成的工作成果进行结算并支付相应款项。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

2.争议解决过程中产生的费用（包括律师费、鉴定费、评估费等）由双方协商解决。如协商不成的，由法院根据案件具体情况判决承担。但律师费、鉴定费、评估费等费用并不属于违约责任的范畴。因此，在判决时不受违约责任的影响。

3.对于涉及合同解除、终止等问题的争议解决方式另有约定的除外。在合同解除或终止的情况下，双方应就已完成的工作成果进行结算并支付相应款项后协商解决争议问题。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应停止履行合同中尚未完成的部分约定内容（包括继续施工等）。待争议问题解决后再根据具体情况决定是否恢复履行或重新签订新合同关系等内容进行处理。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就工程施工承包给乙方有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及要求

1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料和设备，并负责组织施工队伍完成施工任务。

2.承包要求：乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

三、工期要求

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

四、质量标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术要求和国家颁发的有关规范、规程和标准进行组织施工，确保工程质量达到优良标准