深圳市建设工程施工合同范本5篇.docx

深圳市建设工程施工合同范本5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

工程名称：深圳市XX区XX路XX号XX工程

发包方：深圳XX集团有限公司

承包方：深圳XX建设有限公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

本工程位于深圳市XX区XX路XX号，总用地面积为XX平方米，规划用途为XX。本次发包范围包括该工程的全部施工内容，包括但不限于土方开挖、基础工程、主体结构、装修装饰等。承包方需按照发包方的要求，完成本工程的施工任务。

二、合同双方

1.发包方：深圳XX集团有限公司

地址：深圳市XX区XX路XX号

联系人：XXX，电话：XXXX-XXXX-XXXX

2.承包方：深圳XX建设有限公司

地址：深圳市XX区XX路XX号

联系人：XXX，电话：XXXX-XXXX-XXXX

三、合同生效条款

本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同双方应认真履行合同条款，确保工程质量、安全和进度。如一方违约，应承担相应的违约责任。

四、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程价款：本合同工程价款为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。该价款包括工程所需的全部材料、设备、人工等费用。承包方需确保工程质量达到发包方的要求。

（2）支付方式：发包方将按照工程进度支付款项。具体支付节点和金额由双方协商确定，但原则上应按以下节点支付：基础工程完成并验收合格后支付合同总金额的XX%；主体结构完成并验收合格后支付合同总金额的XX%；装修装饰完成并验收合格后支付合同总金额的XX%。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

2.工期及进度

（1）开工日期：XXXX年XX月XX日

（2）竣工日期：XXXX年XX月XX日

（3）工期：日历天XX天

（4）进度要求：承包方需按照发包方的施工进度要求，合理安排施工工序，确保施工进度符合合同约定。如遇特殊情况需调整施工进度，应及时与发包方协商并达成一致意见。

3.质量标准及验收

（1）质量标准：本工程质量应达到国家相关标准规定的优良等级。承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合要求。

（2）验收方式：工程完成后，承包方应组织内部验收并向发包方提交验收申请。发包方在接到申请后XX个工作日内组织验收小组进行验收。验收小组由发包方、监理方和承包方组成，共同对工程质量进行评价。验收过程中如发现质量问题或安全隐患，承包方应立即整改并重新申请验收。验收合格后，双方签订竣工验收报告。

4.安全及文明施工

（1）安全施工：承包方应建立健全安全施工管理制度，确保施工现场安全设施完备、安全防护措施有效。在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，防止事故发生。如因承包方原因造成安全事故，由此产生的责任和损失由承包方承担。

（2）文明施工：承包方应严格遵守深圳市关于建筑施工的环保法规，确保施工现场整洁有序、噪音和粉尘控制良好。在竣工验收时，如因承包方原因未能达到文明施工要求，由此产生的责任和损失由承包方承担。

5.违约责任及赔偿

（1）违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度由双方协商确定。但原则上，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

（2）赔偿：如因承包方原因导致工程质量不合格或未能按时完成施工任务，承包方应赔偿因此给发包方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。同时，承包方应在合理期限内完成整改或补救措施。

6.争议解决

（1）争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力。同时，双方也可选择仲裁机构进行仲裁解决争议。仲裁裁决具有法律效力并应遵循相关法律法规和程序规定执行裁决结果对双方具有法律约束力。在争议解决期间双方应继续履行其他未发生争议部分的合同条款义务。

篇2

合同编号：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

发包方：XXXXXX

承包方：XXXXXX

签约时间：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

本工程位于深圳市，工程名称为XXXXXX，具体地点为XXXXXX。该工程为一栋XX层高的商业办公楼，总建筑面积为XX平方米。工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。

二、发包方与承包方