二零二四年度业主与装修公司工期延误赔偿协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度业主与装修公司工期延误赔偿协议

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1业主基本信息

1.2装修公司基本信息

2.工期延误原因及认定

2.1延期原因

2.2延期认定标准

3.延期赔偿计算方法

3.1延期赔偿金额计算公式

3.2延期赔偿计算基准

4.赔偿支付方式

4.1赔偿支付时间

4.2赔偿支付方式

5.争议解决方式

5.1争议解决途径

5.2争议解决程序

6.违约责任

6.1业主违约责任

6.2装修公司违约责任

7.协议生效与终止

7.1协议生效条件

7.2协议终止条件

8.合同附件

8.1附件一：工期延误认定表

8.2附件二：赔偿计算明细表

9.其他约定事项

9.1保密条款

9.2通知方式

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决

11.协议签订时间与地点

11.1协议签订时间

11.2协议签订地点

12.份数与生效

12.1协议份数

12.2协议生效

13.协议修改与补充

13.1协议修改

13.2协议补充

14.附件清单

14.1附件一：工期延误认定表

14.2附件二：赔偿计算明细表

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1业主基本信息

1.1.1业主名称：_________________

1.1.2业主地址：_________________

1.1.3业主联系方式：电话：_______，邮箱：_______

1.2装修公司基本信息

1.2.1装修公司名称：_________________

1.2.2装修公司地址：_________________

1.2.3装修公司联系方式：电话：_______，邮箱：_______

2.工期延误原因及认定

2.1延期原因

2.1.1自然灾害、政府行为

2.1.2业主原因

2.1.3装修公司原因

2.2延期认定标准

2.2.1延期时间计算方式

2.2.2延期原因确认程序

3.延期赔偿计算方法

3.1延期赔偿金额计算公式

3.1.1每日赔偿金额=合同总价×延期天数×赔偿比例

3.2延期赔偿计算基准

3.2.1合同总价：_________________

3.2.2赔偿比例：_________________

4.赔偿支付方式

4.1赔偿支付时间

4.1.1装修公司应在工期延误后5个工作日内，向业主支付赔偿金

4.2赔偿支付方式

4.2.1以银行转账方式支付至业主指定账户

5.争议解决方式

5.1争议解决途径

5.1.1双方应通过友好协商解决争议

5.2争议解决程序

5.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

6.违约责任

6.1业主违约责任

6.1.1若业主未能按约定支付工程款项，装修公司有权停止施工，并要求业主支付违约金

6.2装修公司违约责任

6.2.1若装修公司未能按约定完成工程，造成业主损失，装修公司应承担赔偿责任

7.协议生效与终止

7.1协议生效条件

7.1.1双方签署本协议，且双方签字盖章后，本协议自双方签字盖章之日起生效

7.2协议终止条件

7.2.1双方协商一致解除本协议

7.2.2因不可抗力导致本协议无法履行

7.2.3本协议约定的其他终止条件

8.合同附件

8.1附件一：工期延误认定表

8.1.1.1工期延误原因

8.1.1.2延期时间计算

8.1.1.3业主及装修公司签字确认

8.2附件二：赔偿计算明细表

8.2.1.1延期天数

8.2.1.2每日赔偿金额

8.2.1.3总赔偿金额

8.2.1.4业主签字确认

9.其他约定事项

9.1保密条款

9.1.1双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

9.2通知方式

9.2.1任何通知应以书面形式发送，发送至对方在协议中提供的地址或电子邮箱。

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.2争议解决

10.2.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.协议签订时间与地点

11.1协议签订时间

11.1.1本协议于____年____月____日签订。

11.2协议签订地点

11.2.1本协议于____市____区_