铁路建设工程施工合同(1998版)5篇.docxVIP

铁路建设工程施工合同(1998版)5篇

篇1

一、合同双方

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

二、工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

三、工程范围和内容

1.工程范围：本工程包括__________等部分。

2.工程内容：包括__________等。

四、技术标准和质量要求

1.技术标准：本工程采用__________等技术标准。

2.质量要求：本工程质量应达到__________等要求。

五、合同工期

1.开工日期：本工程计划于__________年__________月__________日开工。

2.竣工日期：本工程计划于__________年__________月__________日竣工。

3.工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：__________等。

六、工程造价和支付方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币__________元。

2.支付方式：采用__________方式支付。具体支付时间和金额如下：__________等。

七、材料设备供应

1.材料供应：本工程所需材料由__________方负责供应。具体材料清单和供应时间如下：__________等。

2.设备供应：本工程所需设备由__________方负责供应。具体设备清单和供应时间如下：__________等。

八、施工设计和图纸

1.施工设计：本工程的施工设计由__________方负责。具体设计内容和要求如下：__________等。

2.图纸提供：本工程的施工图纸由__________方负责提供。具体图纸清单和提供时间如下：__________等。

九、施工队伍和设备

1.施工队伍：本工程的施工队伍由__________方负责组建和管理。具体施工人员名单和职责如下：__________等。

2.设备配置：本工程的施工设备由__________方负责配置和管理。具体设备清单和配置要求如下：__________等。

十、施工质量和检查验收

1.施工质量：本工程的施工质量应达到__________等要求。具体施工质量控制措施如下：__________等。

2.检查验收：本工程的检查验收工作由__________方负责组织。具体验收标准和程序如下：__________等。

十一、施工安全和环保措施

1.安全措施：本工程的施工安全措施应达到__________等要求。具体安全措施和应急预案如下：__________等。

2.环保措施：本工程的环保措施应达到__________等要求。具体环保措施和应急预案如下：__________等。

十二、违约责任和争议解决方式

1.违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。具体违约责任条款如下：__________等。

2.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体争议解决程序和管辖法院如下：__________等。

十三、合同生效和终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效条件和程序如下：__________等。

2.合同终止：如遇下列情况之一，本合同可终止：__________等。具体终止程序和后果如下：__________等。

篇2

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：__________________铁路建设工程

工程地点：__________________

工程内容：包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站场等建设内容

工程规模：_____________（具体规模根据实际需求填写）

二、合同工期

开工日期：_______年_______月_______日

竣工日期：_______年_______月_______日

合同工期总日历天数：_______天（因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后工期顺延）

三、工程质量标准与保修期

1.工程质量标准：符合国家及行业现行相关质量标准和规范，一次性验收合格。