承包施工合同范本8篇.docxVIP

承包施工合同范本8篇

篇1

#发包方：XXXX有限公司

#承包方：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，经双方充分协商，达成如下协议：

#一、工程概况

1.工程名称：XXXX综合办公楼

2.工程地点：XXXX工业园区

3.工程内容：办公楼新建及装修工程

4.承包范围：详见施工图纸及工程量清单

5.承包方式：包工包料

6.合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

7.质量等级：合格

8.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX），详见工程量清单。

#二、双方权利和义务

1.发包方权利和义务

（1）负责办理有关建设手续。

（2）发包方指派XXXX为工地代表，对工程进度、质量进行监督、检查，并对承包方提出整改意见。

（3）发包方应按合同约定支付工程款。

2.承包方权利和义务

（1）承包方负责提供施工图纸及工程量清单。

（2）承包方指派XXXX为项目经理，负责施工期间的全面工作。

（3）承包方应按合同约定完成施工任务。

（4）承包方应确保施工质量符合设计要求。

（5）承包方应加强安全教育，确保施工期间无重大安全事故发生。

#三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX），详见工程量清单。

2.支付方式：

（1）本合同签订后，发包方支付合同总价款的XX%作为预付款。

（2）承包方完成主体结构施工后，发包方支付合同总价款的XX%作为进度款。

（3）承包方完成全部施工任务后，发包方支付合同总价款的XX%作为尾款。

（4）发包方应将工程款支付至承包方指定账户，并保留相关支付凭证。

#四、工期延误及违约责任

1.工期延误：因发包方原因导致的工期延误，责任由发包方承担；因承包方原因导致的工期延误，责任由承包方承担。

2.违约责任：

（1）发包方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。

（2）承包方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

（3）双方均应履行合同约定的义务，如一方违约，另一方有权要求赔偿因此造成的全部损失。

#五、争议解决及管辖法院

1.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同引起的争议，由发包方所在地人民法院管辖。

#六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清全部工程款后失效。

2.本合同一式四份，发包方、承包方各执两份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）：XXXX有限公司

法定代表人（签字）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

承包方（盖章）：XXXX建筑公司

法定代表人（签字）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

工程名称：XXXXXX工程

甲方（建设单位）：XXXXXX公司

乙方（施工单位）：XXXXXX公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

合同协议书

甲方为明确工程施工过程中的权利和义务，经与乙方协商，达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程。

2.工程地点：位于XXXXXX。

3.工程内容：包括但不限于土建、装修、机电设备安装等。

4.承包范围：根据甲方提供的施工图纸及预算文件，经双方确认的施工范围。

5.承包方式：包工包料，乙方负责采购所有施工材料并组织施工。

6.施工工期：自合同签订之日起计算，工期为XX天。

7.工程质量：符合国家相关质量标准及甲方要求。

8.合同总价：人民币XXXX元整（￥XXXXXX），此价格已包含所有施工材料及人工费用。

二、甲方权利和义务

1.甲方负责提供施工图纸及技术要求，并对施工质量进行监督。

2.甲方负责协调现场施工环境，确保施工顺利进行。

3.甲方按照合同约定支付工程款。

4.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出整改意见。

5.甲方有权要求乙方提供施工进度报告，了解施工进展情况