燃气管道改造合同6篇.docx

燃气管道改造合同6篇

篇1

#甲方（燃气公司）：

公司名称：

公司地址：

联系电话：

#乙方（用户）：

姓名：

地址：

联系电话：

#工程概况：

工程名称：燃气管道改造工程

工程地点：用户家中厨房

改造内容：替换老旧燃气管道，安装新型安全燃气管道

#工程造价：

工程总造价：人民币XX元（包括材料费、人工费等）

支付方式：银行转账/现金付款

#工程期限：

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

#双方责任：

1.甲方责任：

-负责工程设计、材料采购及施工。

-确保工程质量及安全。

-遵守相关法律法规，确保改造的合规性。

-提供施工人员的安全保险。

-负责竣工验收。

-提供保修服务。

2.乙方责任：

-协助甲方进行工程设计和材料采购。

-提供施工所需的水电供应。

-确保施工区域的整洁和畅通。

-监督工程质量，及时反馈问题。

-按期支付工程款项。

-负责工程竣工后的日常维护和保养。

#违约责任：

1.甲方违约：若甲方未能按时完成改造工程，或工程质量不符合合同约定，甲方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约：若乙方未能按时支付工程款项或未能提供施工所需的水电供应，乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于支付相应的违约金和赔偿因此给甲方造成的全部损失。

#争议解决：

1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应继续履行未涉争议的其他部分。

3.诉讼过程中，双方需承担各自的诉讼费用。

4.判决生效后，如一方不履行判决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

5.在争议解决期间，双方应继续履行其义务，不得影响工程的正常进行。

6.如因争议导致工程停工或延期，双方需共同协商解决方案。

7.争议解决后，双方应继续合作，共同完成工程的后续工作。

8.如因争议导致合同无法继续履行，双方需按照合同解除条款进行处理。

9.争议解决的具体细节和程序，由双方协商确定。

10.争议解决过程中，双方应尊重事实和证据，不得捏造事实或提供虚假证据。

篇2

合同编号：XXXX-QG-001

甲方（委托方）：XXXX燃气有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX

乙方（施工方）：XXXX燃气管道改造有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方燃气管道改造项目达成以下合同协议，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：燃气管道改造工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区

3.承包范围：燃气管道的改造设计、材料供应、施工安装及调试等全流程服务。

4.合同工期：自签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为XX天。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方应向乙方提供改造所需的相关资料，包括但不限于燃气管道的布局图、技术参数等。

（2）甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。

（3）甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。

2.乙方权利与义务

（1）乙方应按照甲方提供的相关资料进行改造设计，确保设计方案的合理性和可行性。

（2）乙方应确保所供应的材料符合国家标准和合同约定，保证施工质量。

（3）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程质量和进度。

（4）乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。

三、合同价款与支付方式

1.合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。

（2）乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方