电网改造施工最新合同7篇.docx

电网改造施工最新合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的基础上，就甲方电网改造施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________电网改造施工工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.乙方在施工中应合理安排工期，确保施工质量。

三、质量标准

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

四、合同价款及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，合同价款为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应在合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

3.乙方完成工程量的50%后，甲方应支付合同价款的50%，即人民币_________元整（￥_________）。

4.乙方完成全部工程量并验收合格后，甲方应支付剩余的20%款项，即人民币_________元整（￥_________）。

5.甲方在支付款项时，应确保款项支付到乙方的指定账户，并保留好相关付款凭证。

五、验收及保修

1.乙方完成全部工程量后，应提交验收申请，甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。

2.验收时，乙方应提供相关的施工记录、材料清单等资料。

3.甲方在验收过程中发现问题后，应书面通知乙方进行整改。

4.乙方在收到整改通知后应及时进行整改，并重新提交验收申请。

5.保修期为验收合格之日起的12个月，期间乙方应对工程质量负责。如出现质量问题，乙方应及时进行修复。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。每逾期一天，应支付合同价款1%的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成工程量或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。每逾期一天，应支付合同价款1%的违约金。同时甲方有权解除本合同并另行委托其他施工单位完成剩余工程量。因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.不可抗力因素导致违约的，违约方应及时通知对方并提供相关证明材料，以便双方协商处理。

4.违约责任的其他约定事项：_________。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同的争议解决方式为：_________。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同未涉及争议的部分。

2.管辖法院为：_________人民法院。如因本合同产生的纠纷需通过诉讼解决时，应由该法院管辖审理。

3.在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保争议能够及时得到解决。同时双方应尊重法院作出的判决结果，并履行相应的义务。如一方不履行判决结果时，另一方有权向法院申请强制执行。

篇2

合同编号：XXXX-电网改造-XXXX号

甲方（发包方）：XXXX电力公司

乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在电网改造施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：电网改造施工

2.工程地点：XXXX市及周边地区

3.工程内容：包括但不限于电网线路的改造、变电站的建设、配套设备的安装与调试等。

4.合同工期：自签订合同之日起计算，共计XX个月。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方应提供施工所需的详细图纸和必要的技术支持。

（2）甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

2.乙方权利与义务

（1）乙方应按照合同约定，保质保量完成施工任务。

（2）乙方应确保施工过程中的安全与质量，对施工过程中的任何事故负责。

（3）乙方应提供施工过程中