农村建房工程承包合同5篇.docxVIP

农村建房工程承包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：农村建房工程

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：房屋建设施工，包括地基、主体、装修等

4.工程造价：根据乙方提供的报价，结合市场实际情况，由双方共同确定。

第二条承包方式

1.本工程采用全包方式，即乙方负责购买施工所需的全部材料，并负责对材料进行加工、运输、施工等全过程。

2.乙方应根据甲方的要求，按照甲方指定的地点进行施工。

第三条合同工期

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。如因甲方原因或不可抗力因素导致无法按时开工或竣工，双方可协商调整工期。

2.乙方应在计划开工前，做好充分的准备工作，确保能够按时开工。

第四条工程质量

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规及标准要求，确保房屋结构安全、稳定。

2.甲方有权对施工过程进行监督，如发现施工质量存在问题，可及时提出并要求乙方进行整改。

第五条工程价款及支付方式

1.工程价款根据双方协商确定的价格及实际工程量进行结算。

2.甲方应在签订合同后，按照合同约定支付工程款项。具体支付方式及时间如下：合同签订后支付XX%的预付款；施工完成XX%时支付XX%的进度款；施工竣工验收合格后支付剩余的款项。

3.乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规的发票及收据。

第六条竣工验收及保修

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后，组织相关人员进行竣工验收。

2.如验收过程中发现问题，甲方应及时提出并要求乙方进行整改。整改完毕后，双方再次进行验收，直至验收合格。

3.乙方应确保工程质量符合保修要求，保修期为一年。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修。

第七条违约责任

1.若甲方未能按时支付工程款项，则应承担相应的违约责任，包括支付违约金、利息等。

2.若乙方未能按照合同约定完成施工任务，则应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。同时，乙方应确保施工进度符合甲方要求，如因施工原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。

3.双方应共同遵守合同条款，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

第八条争议解决方式

1.若双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.判决结果对双方具有法律约束力，双方应认真履行法院判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果所确定的义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

3.在争议解决过程中，双方应遵守法律法规的规定，不得损害国家、集体和他人的合法权益。同时，双方应保持良好的沟通与合作态度，共同维护合同的稳定与公正性。

第九条合同生效及其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定的事项和义务。如一方违反合同约定事项或义务，应承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜或需要补充、修改时，应由双方协商并签订补充协议或修改协议。补充协议或修改协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议或修改协议与本合同存在冲突或不一致时，应以补充协议或修改协议为准。但补充协议或修改协议不得违反法律法规的规定或损害国家、集体和他人的合法权益。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村建房工程承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及内容

1.承包方式：_________

2.承包内容：_________

三、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程总日历天数：_________天。

四、工程质量及验收标准

1.工程质