建设工程勘察合同范文通用版8篇.docx

建设工程勘察合同范文通用版8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包人：[发包人名称]

承包人：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，本着平等、公正、诚实守信的原则，发包人与承包人经友好协商，就本建设工程的勘察任务达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程投资：[工程投资]

二、勘察要求

1.勘察任务：[勘察任务]

2.勘察范围：[勘察范围]

3.勘察周期：[勘察周期]

4.勘察费用：[勘察费用]

三、合同条款

1.合同生效条款：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.履约保证金条款：承包人需向发包人缴纳履约保证金，金额为合同总金额的10%。履约保证金在竣工验收合格后返还。

3.保密条款：双方应对本合同内容及与本合同相关的所有技术资料保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

4.争议解决条款：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.合同终止条款：在本合同履行过程中，如因不可抗力或国家政策调整导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，承包人应尽快撤出施工现场，并返还发包人已支付但未完成工作的费用。

6.违约责任条款：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

四、其他约定

1.双方在本合同签订后，应尽快办理开工手续，并按时开工。如因承包人原因导致开工延误，承包人应承担相应的违约责任。

2.在勘察过程中，如遇到重大技术问题或不可抗力因素导致勘察工作无法继续进行，承包人应及时向发包人报告，双方协商解决方案。

3.承包人在勘察过程中应严格遵守国家安全法规和勘察规范，确保勘察质量。如因承包人原因导致勘察质量不合格，承包人应承担相应的赔偿责任。

4.在合同履行过程中，双方应积极配合，及时沟通，确保勘察工作顺利进行。如因沟通不畅导致工作延误或损失，双方应共同承担责任。

5.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.本合同一式两份，发包人和承包人各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。

发包人（签字/盖章）：[发包人名称]

日期：XXXX年XX月XX日

承包人（签字/盖章）：[承包人名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程的勘察工作达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程勘察任务：

二、勘察要求及内容

1.勘察要求：

2.勘察内容：

三、勘察工作程序及时间安排

1.勘察工作程序：

2.勘察时间安排：

四、收费标准及支付方式

1.收费标准：根据工程勘察任务及工作量，双方协商确定勘察费用。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：

*合同签订后，甲方应支付乙方部分勘察费用作为预付款。

*乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，甲方应支付乙方剩余勘察费用。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未按时支付乙方勘察费用或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时完成勘察任务，甲方应承担违约责任。

2.乙方违约责任：乙方未按时完成勘察任务或勘察成果未达到合同约定标准，乙方应承担违约责任。

六、争议解决方式

1.协商解决：双方应本着友好协商的原则，解决合同履行过程中产生的争议。

2.仲裁解决：若协商无果，双方可向相关仲裁机构申请仲裁。

3.诉讼解决：若仲裁结果仍无法让双方满意，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可提前终止合同。但乙方已完成勘察任务并提交勘察成果的，甲方应支付乙方相应勘察费用。

八、其他约定事项

1.保密义务：双方应对合同履行过程中涉及的国家秘密和商业秘密承担保密义务。未经对方书面同意，