2024简单施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024简单施工合同

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工项目

1.4施工场地

1.5施工期限

2.合同金额及支付方式

2.1合同金额

2.2支付方式

2.3支付进度

2.4税金

3.施工要求及标准

3.1施工方案

3.2施工标准

3.3施工材料

3.4施工安全

3.5环保要求

4.合同的履行

4.1承包人责任

4.2发包人责任

4.3合同变更

4.4合同解除

5.违约责任

5.1承包人违约

5.2发包人违约

5.3违约赔偿

6.争议解决

6.1协商解决

6.2调解解决

6.3仲裁解决

6.4法律途径

7.合同的生效、终止和解除

7.1合同生效

7.2合同终止

7.3合同解除

8.其他约定

8.1保密条款

8.2知识产权

8.3不可抗力

8.4通知与送达

9.合同的附件

9.1施工图纸

9.2技术说明书

9.3施工方案及施工计划

10.合同的修订

10.1修订条件

10.2修订程序

10.3修订内容的生效

11.合同的份数

11.1合同正本

11.2合同副本

12.合同的签订日期

12.1签订日期

13.合同的签订地点

13.1签订地点

14.合同双方签字盖章

14.1发包人签字（盖章）

14.2承包人签字（盖章）

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同规定，拥有施工项目所有权或管理权，并承担合同义务的一方。

1.2承包人

承包人是指按照本合同规定，承担施工任务，向发包人提供施工服务的一方。

1.3施工项目

施工项目是指本合同约定的，承包人进行施工的具体项目。

1.4施工场地

施工场地是指本合同约定的，施工项目进行的地点。

1.5施工期限

施工期限是指本合同约定的，承包人完成施工任务的期限。

第二条合同金额及支付方式

2.1合同金额

合同金额是指本合同约定的，发包人应支付给承包人的施工费用总额。

2.2支付方式

支付方式是指本合同约定的，发包人支付合同金额的方式，如银行转账、现金支付等。

2.3支付进度

支付进度是指本合同约定的，发包人按照承包人完成施工进度，分阶段支付合同金额的安排。

2.4税金

税金是指本合同约定的，因履行合同产生的税费，由哪一方承担。

第三条施工要求及标准

3.1施工方案

承包人应按照本合同约定的施工方案进行施工，确保施工质量。

3.2施工标准

承包人应按照本合同约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法规和标准。

3.3施工材料

承包人应按照本合同约定的施工材料要求，采购、使用施工材料。

3.4施工安全

承包人应按照本合同约定的施工安全要求，采取安全防护措施，确保施工安全。

3.5环保要求

承包人应按照本合同约定的环保要求，采取环保措施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。

第四条合同的履行

4.1承包人责任

承包人应按照本合同约定的施工方案、标准、要求，按时完成施工任务，并保证施工质量。

4.2发包人责任

发包人应按照本合同约定的支付方式、支付进度，按时支付合同金额，并提供施工场地。

4.3合同变更

合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

4.4合同解除

合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。

第五条违约责任

5.1承包人违约

承包人未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。

5.2发包人违约

发包人未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。

5.3违约赔偿

违约赔偿金额应根据违约一方违约程度、损失程度等因素确定。

第六条争议解决

6.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。

6.2调解解决

如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

6.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.4法律途径

如双方同意仲裁，任何一方均有权按照我国《仲裁法》的规定，向约定的仲裁机构申请仲裁。

第八条其他约定

8.1保密条款

双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。

8.2知识产权

发包人应保证施工项目不侵犯他人的知识产权，如发生侵权，由发包人承担全部责任。

8.3不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决