一般个人承揽合同范本8篇.docx

一般个人承揽合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽乙方工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承揽方式

1.乙方采用包工包料的方式承揽本合同工程。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，完成全部工程的施工。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工质量和安全。

三、工期要求

1.本合同工程的开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

2.乙方应在开工前，向甲方提交详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方施工完成后的工程应达到甲方提供的设计要求和国家相关工程质量标准。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。如发现问题，甲方应及时提出，乙方应尽快整改。

3.工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返修或重做。

五、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）签订合同后，甲方应支付乙方工程总造价的_________%作为预付款。

（2）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总造价的_________%。

（3）剩余款项作为工程质量保证金，在工程竣工验收一年后无质量问题时支付。

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供正式的发票和收据。

3.甲方应确保付款及时，如因甲方原因造成付款延误，甲方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或施工质量问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：工期延误需按日计支付违约金；施工质量问题需无偿返修或重做等。

2.甲方如因自身原因造成付款延误，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：需按日计支付违约金；需赔偿乙方因此遭受的实际损失等。

3.不可抗力因素导致的违约情况除外。如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，败诉方应承担相应的法律责任。如因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的实际损失。

篇2

个人承揽合同

甲方（定作人）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（承揽人）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承揽甲方个人项目工程（以下简称“项目”）有关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：XXXX项目

2.项目地点：XXXX

3.项目内容：XXXX

4.项目工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应确保乙方在项目执行过程中的合理费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。

（2）甲方应提供必要的技术支持和指导，确保项目的顺利进行。

（3）甲方有权对乙方的承揽工作进行监督，确保项目质量符合要求。

2.乙方权利义务

（1）乙方应严格按照甲方要求，按时、按质完成项目任务。

（2）乙方应确保项目的安全性和稳定性，避免因承揽工作不当造成损失。

（3）乙方有权要求甲方支付约定的报酬，并有权对甲方的监督提出合理意见和建议。

三、报酬及支付方式

1.甲方应按照以下方式向乙方支付报酬：

（1）报酬金额：人民币XX元整（￥XXXX）。

（2）支付时间：项目完成后XX日内一次性支付。

2.乙方应在收到报酬后向甲方出具相应的发票。

四、违约责任

1.甲方如未按照约定支付报酬，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

2.乙方如未按照约定完成项