扶墙施工合同7篇.docx

扶墙施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方扶墙工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：对甲方指定的建筑物进行扶墙施工。

4.工程造价：__________。

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程完工之日止。

2.延期开工或中途停工，乙方应妥善保护甲方提供的成品，如造成损失，应赔偿损失费。

3.因甲方原因造成工程延期开工或中途停工，甲方应自延期开工或中途停工之日起按日向乙方支付违约金。

三、质量与验收

1.乙方应按照设计施工图纸及说明，以及甲方有关技术要求和质量标准施工，确保工程质量。

2.乙方应在工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。

3.甲方应在收到竣工验收申请后，组织有关人员进行验收，并签署验收意见。

4.如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修复，并承担因此造成的全部损失。

四、付款与结算

1.甲方应在合同签订后，向乙方支付工程总造价的百分之三十作为预付款。

2.乙方在工程完工并通过验收后，应向甲方提供结算资料，甲方应在收到结算资料后，向乙方支付剩余的工程款。

3.如因甲方原因未能按时支付工程款，甲方应自逾期之日起按日向乙方支付违约金。

五、保修与维护

1.乙方在扶墙施工过程中，应确保建筑物的结构安全和使用功能不受影响。

2.工程完工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期自工程验收之日起计。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致建筑物损坏，乙方应负责无偿修复。

3.保修期满后，如甲方需要继续委托乙方进行维护，双方应另行签订维护协议。

六、违约责任

1.甲方未能按时支付工程款的，应按合同约定向乙方支付违约金。如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。

2.乙方未能按时完成工程的，应按合同约定向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3.双方违反合同约定的其他情形，违约方应按合同约定向守约方支付违约金。如违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担赔偿责任。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决结果出来后，败诉方应承担相应的法律责任。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如发生争议的事项影响其他部分的履行，则双方应停止履行其他部分直至争议解决完毕。

3.如因违约方原因导致争议无法协商解决或者违约方拒绝承担相应的法律责任时，守约方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行或者采取其他合法措施保护自身权益。但是申请强制执行或者采取其他合法措施保护自身权益所产生的费用由违约方承担。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方扶墙施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________扶墙施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：对甲方房屋进行扶墙施工，包括墙体加固、防水处理、墙面装饰等。

4.工程规模：_________。

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.乙方应按甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应保证施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，并符合甲方要求。

2.甲方应在工程竣工后进行验收，并出具验收报告。如工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担相应费用。

3.乙方应提供必要的技术支持和售后服务，确保扶墙施工工程的质量和效果。

四、付款及结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付扶墙施工费用。具体支付方式和时间如下：_________。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交