劳务分包合同新版5篇.docx

劳务分包合同新版5篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方工程项目的劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程造价：

二、劳务分包内容

1.乙方提供劳务人员，按照甲方的施工设计和要求，完成指定的施工任务。

2.乙方应确保所有劳务人员具备相应的技能和资质，并严格遵守施工现场的安全规范。

3.甲方负责提供施工所需的主要材料和设备，并承担相关费用。乙方负责提供施工所需的辅助材料和工具，并承担相关费用。

4.乙方应确保施工质量和进度，按照甲方的要求完成施工任务。

三、合同价格及支付方式

1.本合同的总价格为：人民币元整（￥）。该价格包括乙方的劳务费用、材料费用以及可能产生的其他费用。具体费用明细如下：

（1）劳务费用：人民币元整（￥）；

（2）材料费用：人民币元整（￥）；

（3）其他费用：人民币元整（￥）。

2.甲方应在签订合同后支付乙方合同总金额的%作为预付款。剩余款项应在工程竣工验收合格后支付。具体支付时间和方式如下：

（1）预付款支付时间：合同签订后个工作日内；

（2）预付款支付金额：合同总金额的%；

（3）预付款支付方式：银行转账；

（4）剩余款项支付时间：工程竣工验收合格后个工作日内；

（5）剩余款项支付方式：银行转账。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金，直至款项付清为止。违约金比例为合同总金额的%。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金。违约金比例为合同总金额的%。同时，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法解除合同。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院裁决。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。如因争议导致合同无法继续履行，双方可依法解除合同。

3.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院裁决。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.甲方和乙方的所有通知和文件应以书面形式通过传真或电子邮件发送至本合同指定的联系地址。如一方变更联系地址，应及时书面通知另一方。否则，由此导致的通知或文件未能及时送达的责任由变更方承担。

4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要进一步解释时，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院裁决。

5.乙方在施工过程中应严格遵守现场管理规定和安全生产规定，确保施工顺利进行。如因乙方违反规定导致的事故或损失由乙方自行承担全部责任。甲方有权根据现场情况对乙方进行监督和指导。但甲方不得对乙方的施工过程进行任何形式的干预或限制，包括但不限于施工进度、施工方式等。如甲方违反本约定导致乙方无法正常施工或造成损失的，甲方应承担全部责任并赔偿乙方的全部损失。

篇2

甲方（发包人）：[公司名称]

乙方（承包人）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、劳务分包内容

1.乙方负责完成甲方工程的[具体劳务分包内容]等施工任务。

2.乙方应根据甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保施工工期和质量。

三、合同工期

1.本合同工期为[具体工期]，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成施工任务，如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可延长。

四、质量标准

1.乙方应严格按照甲