承包人索赔合同5篇.docxVIP

承包人索赔合同5篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方位于_________的_________工程索赔事宜达成如下协议：

一、索赔事项

1.索赔事项：因甲方原因导致工程停工、延期交付或质量不符合合同要求等情形，乙方有权向甲方提出索赔。

2.索赔金额：乙方将根据合同条款和实际情况，结合相关法律法规的规定，提出合理的索赔金额。

二、索赔依据

1.合同条款：乙方将依据合同条款，提出索赔请求。具体包括：

（1）因甲方原因导致工程停工、延期交付或质量不符合合同要求等情形，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。

（2）若甲方未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.法律法规：乙方将依据相关法律法规的规定，提出索赔请求。具体包括：

（1）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，乙方有权要求甲方承担违约责任和赔偿责任。

（2）根据《中华人民共和国建筑法》的相关规定，乙方有权要求甲方承担工程质量不符合要求的违约责任和赔偿责任。

三、索赔流程

1.索赔申请：乙方将在发现索赔事项后，及时向甲方提交索赔申请。索赔申请应包括索赔事项、索赔金额和索赔依据等内容。

2.索赔审核：甲方将在收到索赔申请后，对索赔申请进行审核。审核过程中，甲方可能会要求乙方提供相关的证据材料。

3.索赔支付：审核通过后，甲方将及时向乙方支付索赔款项。具体支付时间将根据甲方的实际情况和合同约定来确定。

四、违约责任

1.甲方如有违约行为，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

五、争议解决

1.协商和解：在发生争议时，甲乙双方应首先尝试通过协商和解的方式解决。协商和解应本着公平、自愿、合法的原则进行。

2.仲裁解决：若协商和解无法达成，甲乙双方可约定通过仲裁的方式解决争议。具体仲裁机构由甲乙双方共同选定。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

3.诉讼解决：若仲裁结果仍无法让双方满意，甲乙双方可约定通过诉讼的方式解决争议。具体诉讼管辖法院由甲乙双方共同选定。诉讼判决具有法律效力，双方应履行判决结果。在诉讼过程中，甲乙双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。同时，甲乙双方也应遵守相关法律法规的规定，不得进行任何形式的干扰和阻碍司法公正的行为。

六、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应切实履行合同义务，确保工程顺利进行。

2.合同终止：在合同生效后的任何情况下，甲乙双方都可以提出终止合同。合同终止的具体事宜由甲乙双方协商确定。但需要注意的是，合同终止后，乙方已完成的工程仍应得到合理的结算和支付。同时，甲乙双方也应积极协助对方进行工程交接和其他相关事宜的处理，以确保双方权益得到充分保障。

七、其他条款

1.保密条款：甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露相关信息。保密期限为工程竣工验收合格之日起5年内。在保密期限内，未经对方书面同意，任何一方不得擅自泄露保密信息。违反保密条款的，应承担相应的法律责任。

2.法律适用条款：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如果本合同中的任何条款与相关法律法规的规定相抵触或无效，应以相关法律法规的规定为准。但其他条款仍然有效并继续履行。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方公司名称]

乙方（承包人）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方[工程项目名称]过程中可能涉及的索赔事宜，达成如下协议：

一、索赔事项

乙方在承包甲方工程项目过程中，如遇到以下情形，可向甲方提出索赔：

1.甲方未按时支付工程进度款或未按时交付施工图纸、设备材料等原因导致乙方无法按时完成施工任务；

2.甲方未提供必要的技术支持和现场指导，导致乙方在施工过程中遇到困难；

3.甲方未按时办理相关审批手续，导致乙方无法继续进行施工；

4.甲方要求乙方对设计、施工等进行修改，增加工程量或提高工程质量要求；

5.甲方违反合同约定，要求乙方承