2024房地产开发商与装饰公司关于样板间装修标准的项目合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024房地产开发商与装饰公司关于样板间装修标准的项目合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1房地产开发商

1.2装饰公司

第二条项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目预算

第三条装修标准

3.1设计要求

3.2材料要求

3.3施工质量要求

3.4验收标准

第四条合同价格

4.1合同总价

4.2支付方式

4.3支付时间表

第五条工期要求

5.1开工日期

5.2竣工日期

5.3工期延误的处罚

第六条质量保证

6.1装饰公司的质量责任

6.2质量问题的处理

第七条变更与调整

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更费用

第八条违约责任

8.1装饰公司的违约责任

8.2房地产开发商的违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点

9.3仲裁费用

第十条合同的生效、变更和解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更条件

10.3合同解除条件

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约保密条款

第十二条知识产权保护

12.1知识产权归属

12.2知识产权保护措施

第十三条税法规定

13.1税费承担

13.2税务申报

第十四条其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的继承

14.3合同的解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

第二条项目概述

2.1项目名称：【项目名称】

2.2项目地点：【项目地点】

2.3项目规模：【项目规模】

2.4项目预算：人民币【项目预算金额】（大写：【项目预算金额】元整）（小写：【项目预算金额】元整）

第三条装修标准

3.1设计要求：

3.1.1乙方应按照甲方提供的图纸和设计要求进行施工。

3.1.2乙方应保证设计方案的原创性和创新性。

3.1.3设计方案应通过甲方的审批。

3.2材料要求：

3.2.1乙方向甲方提供的材料应符合国家相关标准和质量要求。

3.2.2乙方应提供材料合格证明和环保检测报告。

3.2.3乙方应保证材料的真实性和合法性。

3.3施工质量要求：

3.3.1乙方应按照国家和行业的施工标准和规范进行施工。

3.3.2乙方应保证施工过程中的安全性和质量。

3.3.3乙方应接受甲方的监督和检查。

3.4验收标准：

3.4.1乙方应按照甲方的要求进行工程验收。

3.4.2乙方应提供完整的施工资料和验收资料。

3.4.3乙方应承担因质量问题导致的返工和维修费用。

第四条合同价格

4.1合同总价：人民币【合同总价金额】（大写：【合同总价金额】元整）（小写：【合同总价金额】元整）

4.2支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。

4.3支付时间表：具体支付时间表详见附件。

第五条工期要求

5.1开工日期：【开工日期】

5.2竣工日期：【竣工日期】

5.3工期延误的处罚：每延误一天，乙方应向甲方支付人民币【违约金金额】元整的违约金。

第六条质量保证

6.1装饰公司的质量责任：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并承担因质量问题导致的维修和返工费用。

6.2质量问题的处理：如发现质量问题，甲方有权要求乙方在【维修期限】内进行维修或返工。

第七条变更与调整

7.1变更条件：合同执行过程中，如因甲方要求或实际情况发生变化，需对合同内容进行变更的，可以进行变更。

7.2变更程序：变更应由甲方提出，双方协商一致后，签订书面变更协议，并作为合同附件。

7.3变更费用：因变更产生的费用，双方协商解决。

第八条违约责任

8.1装饰公司的违约责任：

8.1.2乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准的，应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。

8.1.3乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.2房地产开发商的违约责任：

8.2.1

甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项金额×0.5%。

8.2.2甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工的，应承担相应责任。

8.2.3甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁地点：【仲裁地点】

9.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担。

第十条