2024某数据中心机房建设土建工程合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024某数据中心机房建设土建工程合同

本合同目录一览

1.合同主体及工程概述

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程名称：2024某数据中心机房建设土建工程

1.4工程地点：某地

1.5工程内容：机房土建工程，包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程等

2.合同价格

2.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）

2.2价格条款：本合同采用固定总价合同，除合同约定的可调价因素外，合同总价不做调整

3.合同工期

3.1工期要求：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计【】日

3.2工期延误：承包人原因导致工期延误的，应按合同约定承担违约责任

4.质量标准

4.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求

4.2

质量保修：承包人应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算

5.合同的履行

5.1发包人义务：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等

5.2承包人义务：按照合同约定完成工程、保证工程质量、安全文明施工等

6.合同价款的支付

6.1支付方式：银行转账或其他双方约定的方式

6.2支付条件：按照工程进度和验收情况分阶段支付

7.违约责任

7.1发包人违约：发包人未按合同约定支付价款、提供施工场地等，应承担违约责任

7.2承包人违约：承包人未按合同约定完成工程、保证工程质量等，应承担违约责任

8.争议解决

8.1合同争议：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

8.2仲裁：协商不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁

9.合同的变更和解除

9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议

9.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同

10.合同的终止

10.1合同终止：合同约定的工程竣工交付后，本合同即告终止

11.保密条款

11.1双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方

12.不可抗力

12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任

13.合同的签订和生效

13.1合同签订：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

13.2合同副本：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力

14.其他约定

14.1双方在合同签订前，已充分了解合同内容，自愿签订本合同，并承担相应的权利和义务

14.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及工程概述

1.1发包人

（1）名称：某数据中心

（2）地址：某地

（3）联系人：某某

联系方式：电话：【】邮箱：【】

1.2承包人

（1）名称：某建筑工程有限公司

（2）地址：某地

（3）联系人：某某

联系方式：电话：【】邮箱：【】

1.3工程名称：2024某数据中心机房建设土建工程

（1）工程编号：【】

（2）工程地点：某地

（3）工程规模：机房占地面积【】平方米，建筑面积【】平方米

（4）工程内容：包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程等

第二条合同价格

2.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）

（1）合同总价构成：包括土建工程费、设备购置费、安装费、调试费、培训费等

（2）合同总价确认：双方按照工程进度和验收情况分阶段确认合同总价

2.2价格条款：本合同采用固定总价合同，除合同约定的可调价因素外，合同总价不做调整

（1）可调价因素：如遇国家政策调整、材料价格波动等，双方可协商调整合同总价

（2）调价方式：按照实际发生的变化比例进行调整

第三条合同工期

3.1工期要求：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，共计【】日

（1）工程进度计划：承包人应按照发包人要求制定详细的工程进度计划，并报发包人审批

（2）工期延误：承包人原因导致工期延误的，应按合同约定承担违约责任

3.2工程竣工验收：工程竣工后，承包人应按照合同约定组织自检，自检合格后向发包人申请验收

（1）验收合格：发包人应在验收合格后【】日内向承包人出具验收证书

（2）验收不合格：发包人应在验收不合格后【】日内提出整改要求，承包人应按照要求进行整改

第四条质量标准

4.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求

（1）质量保证：承包人应