2024版建设工程施工合同吉林.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程施工合同吉林

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包方

1.2承包方

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3付款进度

第四条合同工期

4.1工期期限

4.2工期延误

4.3工期提前

第五条施工质量

5.1质量标准

5.2质量验收

5.3质量保修

第六条施工安全

6.1安全措施

6.2安全事故处理

第七条材料设备

7.1材料供应

7.2设备供应

第八条变更与调整

8.1合同变更

8.2工程调整

第九条违约责任

9.1发包方违约

9.2承包方违约

第十条争议解决

10.1争议方式

10.2争议地点

10.3法律适用

第十一条合同的解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

第十二条合同的终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律变更

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包方

1.1.1发包方名称：公司

1.1.2发包方地址：省市区路号

1.1.3发包方法定代表人：

1.2承包方

1.2.1承包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2承包方地址：省市区路号

1.2.3承包方法定代表人：

第二条工程概况

2.1工程名称：建设工程项目

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程

第三条合同金额

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付

3.3付款进度：合同签订后30日内支付合同总额的10%，工程进度达到50%时支付合同总额的30%，工程验收合格后支付合同总额的50%，剩余的10%作为质量保修金，保修期满无质量问题后支付。

第四条合同工期

4.1工期期限：自合同签订之日起至年月日止

4.2工期延误：如因承包方原因导致工程延误，每延误一天，承包方应支付合同总额的0.5%作为违约金；如因发包方原因导致工程延误，每延误一天，发包方应支付合同总额的0.5%作为违约金。

4.3工期提前：如工程提前完成，按提前完成的时间，按日计算奖励金，奖励金标准为合同总额的0.5%。

第五条施工质量

5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

5.2质量验收：工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由双方共同进行，竣工验收由发包方组织相关单位进行。

5.3质量保修：工程保修期为竣工验收合格之日起一年，保修期内发生的质量问题，由承包方负责维修或更换，所产生的费用由承包方承担。

第六条施工安全

6.1安全措施：承包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，制定并落实安全生产措施，确保施工安全。

6.2安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方和相关部门，并按有关规定处理。安全事故的处理费用由承包方承担。

第八条变更与调整

8.1合同变更

8.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程内容、规模、质量标准等发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。

8.1.2合同变更导致的费用增减，双方按约定的比例承担。

8.2工程调整

8.2.1工程调整指因设计变更、工程量增减、施工方案调整等原因导致的合同金额、工期等方面的调整。

8.2.2工程调整应由发包方提出，经承包方确认后，签订书面调整协议，作为本合同的附件。

8.2.3工程调整导致的费用增减，按照双方确认的调整协议执行。

第九条违约责任

9.1发包方违约

9.1.1发包方未按约定支付合同价款，每逾期支付一天，应支付合同总额的0.5%作为违约金。

9.1.2

发包方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，应承担相应责任。

9.2承包方违约

9.2.1承包方未按约定完成工程，每延误一天，应支付合同总额的0.5%作为违约金。

9.2.2承包方施工质量、安全不符合约定，应承担相应责任。

第十条争议解决

10.1争议方式

10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉