小区防水项目施工协议书8篇.docx

小区防水项目施工协议书8篇

篇1

甲方（业主委员会）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就小区防水项目的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________小区防水项目

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、施工期限

1.施工日期：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方变更设计或增加工程量；

（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

三、施工要求及质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和变更通知单进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应制定详细施工方案，并报甲方备案。施工方案应包括施工工序、材料选择、施工时间等内容。

3.乙方应确保施工现场的安全与卫生，采取有效措施防止噪音、粉尘和废弃物对环境和居民生活的影响。

4.乙方应在施工过程中做好质量检查和验收工作，确保每个施工环节的质量符合要求。

5.乙方在施工中应积极配合甲方的监理人员做好质量监督工作，确保工程质量得到有效控制。

6.乙方应确保所使用的材料符合相关标准，并提供材料检验报告和产品合格证。

7.乙方应保证施工人员具备相应的技能和资质，并定期组织培训和学习活动。

8.乙方应积极配合甲方进行工程竣工验收工作，确保工程达到质量标准。

9.乙方应做好工程资料的收集和整理工作，确保工程资料齐全、准确。

10.乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保施工过程顺利进行。

四、付款方式及结算方式

1.付款方：__________（业主委员会/物业公司）。

2.结算方式：根据工程实际完成情况进行结算，具体结算方式可协商确定。

3.乙方在竣工验收合格后，应按照甲方要求提供完整的结算资料，甲方在收到结算资料后尽快完成结算审核工作。

4.甲方应按时支付工程进度款和结算款，确保乙方资金及时到位。

5.如因甲方原因导致付款延误或结算纠纷，双方应友好协商解决。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方如违反合同约定，未按时支付工程进度款或结算款，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应共同承担风险，具体责任分配可协商确定。

4.双方应严格遵守合同条款，如有违约行为发生，应及时沟通解决，并承担相应的法律责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如因合同履行过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院可协商确定。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序顺利进行。

4.判决生效后，双方应自觉履行判决结果，确保争议得到有效解决。

5.如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。

6.双方应尊重法院判决结果，不得以任何理由拒绝履行判决义务。否则将承担法律责任。

篇2

甲方（业主委员会）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就小区防水项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________小区防水项目

2.工程地点：__________小区

3.施工单位：__________

4.施工内容：对小区内的房屋、道路、绿化等区域进行防水处理

二、施工期限

1.本工程计划自_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日结束。

2.如有特殊情况，经甲方同意后，可相应调整施工期限。

三、工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币_____元整（￥_____），其