2024机电工程分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024机电工程分包合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1承包人定义

1.2分包人定义

1.3工程定义

第二条：合同范围及工程内容

2.1工程范围

2.2工程内容

第三条：合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条：合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

第五条：质量标准与要求

5.1质量标准

5.2质量验收

第六条：分包人的义务与责任

6.1施工义务

6.2安全防护

6.3材料与设备

第七条：承包人的义务与责任

7.1技术支持

7.2现场管理

7.3协调沟通

第八条：变更与调整

8.1变更程序

8.2调整方式

第九条：违约责任

9.1承包人违约

9.2分包人违约

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼

第十一条：解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

第十二条：保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

第十三条：法律法规及强制性标准

13.1法律法规遵守

13.2强制性标准执行

第十四条：其他条款

14.1合同的成立与生效

14.2合同的修改与补充

14.3合同的解除与终止

14.4争议解决

14.5法律法规及强制性标准

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1承包人定义

承包人是指与分包人签订本合同，并承担本合同中规定的义务和责任的一方。

1.2分包人定义

分包人是指与承包人签订本合同，并承担本合同中规定的义务和责任的一方。

1.3工程定义

工程是指本合同约定的承包人将其拥有的某项机电工程项目的部分或全部工作内容，按照约定分包给分包人实施的行为。

第二条：合同范围及工程内容

2.1工程范围

本合同项下的工程范围包括但不限于：设备安装、管道安装、电气安装、调试、验收等。具体工程内容以附件形式明确。

2.2工程内容

工程内容具体包括但不限于：设备及材料的采购、施工、安装、调试、验收、保修等。具体工程内容以附件形式明确。

第三条：合同价格

3.1合同总价

本合同的合同总价是指承包人支付给分包人的，完成本合同规定的全部工程内容的价款。合同总价详见附件。

3.2价格调整

合同价格调整的方式、条件和程序按照附件中的价格调整条款执行。

3.3支付方式

支付方式包括但不限于预付款、进度付款、验收付款、保修金等。具体支付方式及支付时间按照附件中的支付条款执行。

第四条：合同工期

4.1工期要求

本合同项下的工程工期按照附件中的工期计划执行。分包人应按照约定的工期完成工程。

4.2工期延误

因分包人原因导致工程工期延误的，分包人应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。

第五条：质量标准与要求

5.1质量标准

本合同项下的工程质量标准应符合国家及行业的相关法律法规、规范和标准。具体质量标准以附件形式明确。

5.2质量验收

工程验收应按照约定的验收标准和程序进行。验收不合格的，分包人应按照约定的方式进行整改和修复。

第六条：分包人的义务与责任

6.1施工义务

分包人应按照合同约定和技术规范要求，完成工程内容的施工。

6.2安全防护

分包人应负责施工现场的安全防护，确保施工过程中的安全。

6.3材料与设备

分包人应按照合同约定提供施工所需的材料和设备，并保证其质量。

第八条：变更与调整

8.1变更程序

合同执行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并以书面形式确认。变更内容应明确变更范围、变更价款、变更工期等。

8.2调整方式

变更导致的合同价款调整，双方应按照约定的价格调整方式进行。如无特别约定，变更价款按照实际发生的成本和利润进行计算。

第九条：违约责任

9.1承包人违约

承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向分包人支付违约金。违约金的具体金额和计算方式按照附件中的违约金条款执行。

9.2分包人违约

分包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。违约金的具体金额和计算方式按照附件中的违约金条款执行。

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

合同执行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2仲裁或诉讼

如双方在合同中约定仲裁，则争议应提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条：解除与终止

11.1合同解除条件

（1）双方协商一致；

（2）一方严重违约，对方无法实现合同目的；

（3）合同约定的解除条件出