2024版施工合同，范本下载.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版施工合同，范本

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程师

1.4施工场地

1.5工程质量

1.6工程量

1.7合同价格

1.8工期

2.合同文件的优先顺序

2.1构成合同的文件

2.2文件的解释顺序

3.合同的履行

3.1承包人的义务

3.2发包人的义务

3.3工程师的职责

4.工程质量与验收

4.1质量标准

4.2验收程序

4.3质量争议的处理

5.工期与进度

5.1工期的约定

5.2工期的调整

5.3进度的监控

6.合同价格与支付

6.1合同价格的确定

6.2预付款

6.3进度付款

6.4竣工结算

6.5价格调整

7.材料与设备

7.1材料设备的供应

7.2材料设备的质量

7.3材料设备的验收

8.安全生产与环保

8.1安全生产责任

8.2环保要求

8.3安全事故的处理

9.违约责任

9.1承包人的违约

9.2发包人的违约

9.3工程师的违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解

10.3仲裁

10.4诉讼

11.合同的变更与解除

11.1合同变更的条件

11.2合同解除的条件

12.合同的终止与解除

12.1合同终止的条件

12.2合同解除的程序

13.合同的继承与转让

13.1合同继承的条件

13.2合同转让的条件

14.附件

14.1工程量清单

14.2材料设备清单

14.3施工组织设计

14.4安全生产措施

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指合同中约定的有权委托工程师对施工项目进行管理的当事人，具体名称和地址详见附件一。

1.2承包人

承包人是指合同中约定的承担施工任务的当事人，具体名称和地址详见附件一。

1.3工程师

工程师是指发包人指定的对施工项目进行现场管理、监督和协调的负责人，具体姓名和联系方式详见附件一。

1.4施工场地

施工场地是指合同中约定的施工项目所在地点，具体位置和范围详见附件一。

1.5工程质量

工程质量是指施工项目符合国家及行业标准、规范和设计文件要求的状态，包括工程的安全、美观、实用等方面。

1.6工程量

工程量是指施工项目中所涉及的各项工程量，包括土建、安装、装修等各方面的工程量，具体内容详见附件二。

1.7合同价格

合同价格是指承包人按照合同约定完成施工项目所应得的报酬，包括合同总价、预付款、进度付款、竣工结算等部分，具体金额和支付方式详见附件三。

1.8工期

工期是指承包人完成施工项目所需的时间，包括合同约定的总工期和各分部分项工程的工期，具体内容详见附件四。

第二条合同文件的优先顺序

2.1构成合同的文件

构成合同的文件包括：合同协议书、附件一、附件二、附件三、附件四以及双方协商一致的其他文件。

2.2文件的解释顺序

合同文件的解释顺序为：合同协议书、附件一、附件二、附件三、附件四以及其他文件。合同协议书中的条款编号依次为1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8等。

第三条合同的履行

3.1承包人的义务

承包人应按照合同约定和国家及行业标准、规范完成施工项目，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

3.2发包人的义务

发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等，并按时支付合同价格。

3.3工程师的职责

工程师应按照发包人的委托，对施工项目进行现场管理、监督和协调，确保施工项目的顺利进行。

第四条工程质量与验收

4.1质量标准

施工项目的质量标准应符合国家及行业标准、规范和设计文件要求。

4.2验收程序

施工项目完成后，承包人应按照合同约定和行业规定，向发包人和工程师提交验收申请。发包人和工程师应在约定的时间内进行验收。

4.3质量争议的处理

如发包人和承包人在工程质量方面发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第五条工期与进度

5.1工期的约定

合同约定的工期是指承包人完成施工项目所需的时间，具体工期详见附件四。

5.2工期的调整

如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。

5.3进度的监控

工程师应按照合同约定对施工进度进行监控，确保工程按计划进行。

第六条合同价格与支付

6.1合同价格的确定

合同价格是指承包人按照合同约定完成施工项目所应得的报酬，具体金额和支付方式详见附件三。

6.2预付款

发