2024版建设工程施工合同小型文本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程施工合同小型文本

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程师

1.4工程

1.5合同

2.合同条款

2.1一般条款

2.1.1合同的签订与生效

2.1.2合同的履行与变更

2.1.3合同的解除与终止

2.1.4违约责任

2.1.5争议解决

2.2特殊条款

2.2.1工程质量

2.2.2工程进度

2.2.3工程造价

2.2.4材料与设备

2.2.5安全文明施工

3.工程量清单

3.1工程量清单的编制

3.2工程量清单的审核

3.3工程量的调整

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度控制

5.3进度调整

6.工程造价

6.1计价依据

6.2合同价格

6.3价格调整

6.4支付与结算

7.材料与设备

7.1材料设备供应

7.2质量标准

7.3验收与保管

8.安全文明施工

8.1安全生产

8.2环保要求

8.3文明施工

9.工期延误

9.1工期顺延的条件

9.2工期顺延的申请

9.3工期延误的责任

10.工程保险

10.1保险责任

10.2保险办理

10.3保险费用

11.违约责任

11.1发包人的违约责任

11.2承包人的违约责任

12.争议解决

12.1协商解决

12.2调解解决

12.3仲裁解决

12.4诉讼解决

13.合同的解除与终止

13.1合同解除的条件

13.2合同终止的条件

14.其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的附件

14.3合同的修订

14.4合同的生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同的规定，委托承包人进行建设工程施工的一方。

1.2承包人

承包人是指按照本合同的规定，承担建设工程施工任务的一方。

1.3工程师

工程师是指由发包人指派的，负责对建设工程施工过程进行技术管理和监督的一方。

1.4工程

工程是指按照本合同的规定，承包人应完成的各项建设工程项目。

1.5合同

合同是指双方为完成特定的建设工程项目，明确相互权利、义务和责任而签订的文件。

第二条合同条款

2.1一般条款

2.1.1合同的签订与生效

本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起生效。

2.1.2合同的履行与变更

双方应按照合同的约定履行各自的权利和义务。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同。

2.1.3合同的解除与终止

合同的解除与终止应遵循合同约定和法律法规的规定。

2.1.4违约责任

违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2.1.5争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.2特殊条款

2.2.1工程质量

双方应按照国家和行业的质量标准和规范，确保工程质量。

2.2.2工程进度

承包人应按照合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，应提前通知工程师，并按照工程师的要求采取措施。

2.2.3工程造价

工程造价按照合同约定的计价依据进行计算。

2.2.4材料与设备

承包人应按照合同约定的材料和设备供应要求，确保工程所需材料和设备的质量。

2.2.5安全文明施工

承包人应按照国家和行业的安全生产和文明施工要求，确保施工过程中的安全。

第三条工程量清单

3.1工程量清单的编制

承包人应按照工程师的要求，编制工程量清单。

3.2工程量清单的审核

工程师对承包人提交的工程量清单进行审核，确认无误后签字盖章。

3.3工程量的调整

工程量的调整应按照合同约定的条件和程序进行。

第四条工程质量

4.1质量标准

工程质量应符合国家和行业的质量标准和规范。

4.2质量控制

承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

4.3质量验收

工程竣工后，双方应按照合同约定的质量验收标准进行验收。如验收不合格，承包人应按照工程师的要求进行整改。

第五条工程进度

5.1施工计划

承包人应编制施工计划，并提交工程师审核。

5.2进度控制

工程师对承包人的施工计划进行审核，并监督实施。

5.3进度调整

如因特殊情况导致工期延误，承包人应提前向工程师提出进度调整申请，并按照工程师的要求采取措施。

第六条工程造价

6.1计价依据

工程造价的计算应按照合同约定的计价依据进行。

6.2合