2024混凝土工程人力承包协议标准格式版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024混凝土工程人力承包协议标准格式版B版

本合同目录一览

1.工程概述与承包范围

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

2.承包人信息

2.1承包人名称

2.2承包人地址

2.3承包人联系方式

3.发包人信息

3.1发包人名称

3.2发包人地址

3.3发包人联系方式

4.工程进度与工期

4.1工程计划开始日期

4.2工程计划结束日期

4.3工程进度安排

4.4工期延误

5.人力配置与要求

5.1承包人应提供的人力资源

5.2人员资质要求

5.3人员管理

6.质量标准与要求

6.1工程质量标准

6.2质量控制措施

6.3质量验收

7.工程材料与设备

7.1材料供应

7.2设备使用与管理

8.工程安全与环境保护

8.1安全生产要求

8.2环境保护措施

9.合同价格与支付

9.1合同总价

9.2支付方式

9.3进度付款

9.4最终付款

10.违约责任与赔偿

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3赔偿金额

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁地点

11.3仲裁结果执行

12.合同变更与解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

13.保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同生效条件

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概述与承包范围

1.1工程名称：2024年市地区混凝土工程项目。

1.2工程地点：市地区。

1.3工程内容：包括但不限于混凝土搅拌、运输、浇筑、养护等施工过程。

1.4承包范围：承包人应按照合同约定完成上述工程内容，并保证工程质量、安全、进度等指标的实现。

第二条承包人信息

2.1承包人名称：X工程有限公司。

2.2承包人地址：市区路号。

第三条发包人信息

3.1发包人名称：X建设集团有限公司。

3.2发包人地址：市区路号。

第四条工程进度与工期

4.1工程计划开始日期：2024年月日。

4.2工程计划结束日期：2024年月日。

4.3工程进度安排：承包人应按照发包人提供的工程进度计划执行，确保工程按时完成。

4.4工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应责任。如因不可抗力或其他客观原因导致工期延误，双方可协商调整工期。

第五条人力配置与要求

5.1承包人应提供的人力资源：包括但不限于项目经理、技术负责人、施工人员、安全员等。

5.2人员资质要求：承包人应确保参与工程的人员具备相应的资质和经验，满足工程需求。

5.3人员管理：承包人应负责对工程人员的管理，确保工程顺利进行。

第六条质量标准与要求

6.1工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。

6.2质量控制措施：承包人应制定并执行质量控制措施，确保工程质量。

6.3质量验收：工程完成后，由发包人组织验收，承包人应予以配合。如验收不合格，承包人应负责整改直至达到验收标准。

第八条工程材料与设备

8.1材料供应：发包人负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于水泥、砂、石子等。

8.2设备使用与管理：承包人应负责工程所需设备的选用、配置、维护和管理，确保设备正常运行。

第九条工程安全与环境保护

9.1安全生产要求：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施，确保工程安全。

9.2环境保护措施：承包人应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中对环境的影响。

第十条合同价格与支付

10.1合同总价：本合同总价为人名币万元整（大写：）。

10.2支付方式：合同款项通过银行转账方式支付。

10.3进度付款：工程进度达到约定的节点后，发包人按合同约定的比例支付进度款。

10.4最终付款：工程验收合格后，发包人支付剩余款项。

第十一条违约责任与赔偿

11.1违约行为：包括但不限于未按约定完成工程、工程质量不符合要求等。

11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

11.3赔偿金额：赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。

第十二条争议解决

12.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.2仲裁地点：市。

12.3仲裁结果执行：仲裁裁决生效后，双方均应履行裁决，不得再行诉讼或提出其他争议