2024房地产开发商与承建商之间的房屋建筑工程合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024房地产开发商与承建商之间的房屋建筑工程合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1房地产开发商

1.2承建商

1.3房屋建筑工程

第二条工程概述

2.1工程地点

2.2工程规模

2.3工程内容

第三条合同价格

3.1工程总价

3.2价格调整机制

3.3支付方式

第四条工程进度

4.1施工周期

4.2关键节点

4.3延期违约金

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量监督

5.3质量争议解决

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备安装

6.3材料质量标准

第七条安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全管理制度

7.3安全事故处理

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

第十条违约责任

10.1开发商违约

10.2承建商违约

10.3违约金计算

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2诉讼管辖

11.3仲裁机构

第十二条合同的变更与解除

12.1变更条件

12.2解除条件

12.3变更与解除的程序

第十三条合同的终止

13.1终止条件

13.2终止后的权利义务处理

第十四条合同的生效、修改和解除

14.1合同生效条件

14.2合同修改程序

14.3合同解除条件及程序

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

第二条工程概述

2.1工程地点：具体工程地理位置，省市区（县）街道门牌号。

2.2工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。

2.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

第三条合同价格

3.1

工程总价：双方约定的工程总价，以人民币计价，币种为人民币。

3.2价格调整机制：双方约定价格调整的条件、方式和时间。

3.3支付方式：双方约定的工程进度款支付方式，包括但不限于按工程进度支付、按月支付等。

第四条工程进度

4.1施工周期：双方约定的工程开工日期至工程竣工日期的时间段。

4.2关键节点：双方约定的工程进度中的关键时间节点，包括但不限于工程开工、结构封顶、外墙装修、竣工等。

4.3延期违约金：双方约定的工程延期违约金的计算方式、标准和支付时间。

第五条工程质量

5.1质量标准：双方约定的工程质量标准，应符合国家相关法律法规、行业标准和规范。

5.2质量监督：双方约定的工程质量监督方式，包括但不限于甲方自行监督、第三方专业机构监督等。

5.3质量争议解决：双方约定解决工程质量争议的方式，包括但不限于协商解决、调解、仲裁或诉讼等。

第六条材料与设备

6.1材料供应：双方约定的材料供应方式，包括但不限于甲方供应、乙方供应、共同采购等。

6.2设备安装：双方约定的设备安装方式、标准及验收程序。

6.3材料质量标准：双方约定的材料质量标准，应符合国家相关法律法规、行业标准和规范。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：工程设计、施工方法、工艺流程、技术秘密等知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式使用或披露。

8.2侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部侵权责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第九条保密条款

9.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

9.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

第十条违约责任

10.1开发商违约：甲方违反合同约定的义务，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价的一定比例。

10.2承建商违约：乙方违反合同约定的义务，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价的一定比例。

10.3违约金计算：违约金的计算方式应符合合同约定，违约金比例双方可在合同中约定。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。

11.2诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，双方同意提交至合同签订地人民法院管辖。

11.3仲裁机构：如选择仲裁解决争议，双方同意提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。

第十二条合同的变更与解除

12.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

12.2解除条件：合同履行