2024年钢混隔层施工合同中的工期延误条款3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年钢混隔层施工合同中的工期延误条款

本合同目录一览

1.工期延误定义与责任

1.1工期延误的定义

1.2工期延误的责任归属

2.工期延误的计算与确认

2.1工期延误的计算方式

2.2工期延误的确认程序

3.工期延误的处理

3.1工期延误的协商解决

3.2工期延误的赔偿责任

4.工期延误的延长

4.1工期延误延长的条件

4.2工期延误延长的申请程序

5.工期延误的记录与通知

5.1工期延误的记录要求

5.2工期延误的通知义务

6.工期延误对合同价格的影响

6.1工期延误导致的费用变化

6.2工期延误对合同价格的调整

7.工期延误对合同变更的影响

7.1工期延误引起的合同变更

7.2工期延误对合同变更的处理

8.工期延误的争议解决

8.1工期延误争议的解决方式

8.2工期延误争议的调解与仲裁

9.工期延误的法律法规适用

9.1工期延误相关的法律法规

9.2法律法规对工期延误条款的约束

10.工期延误的合同责任免除

10.1工期延误的合同责任免除条件

10.2工期延误责任免除的程序与要求

11.工期延误的保险责任

11.1工期延误保险的适用范围

11.2工期延误保险的责任限额与赔偿

12.工期延误的信息披露与报告

12.1工期延误的信息披露要求

12.2工期延误的报告程序与格式

13.工期延误的违约责任

13.1工期延误的违约行为认定

13.2工期延误违约责任的承担方式

14.工期延误的最终解决

14.1工期延误的最终解决方式

14.2工期延误最终解决的程序与时间限制

第一部分：合同如下：

第一条工期延误定义与责任

1.1工期延误的定义

工期延误是指由于合同双方的过错或其他不可抗力原因，导致工程进度延误，使合同约定的工程竣工日期推迟的现象。

1.2工期延误的责任归属

除非本合同另有约定，工期延误的责任应根据延误的原因确定。如果是由于承包商的过错导致工期延误，则承包商应承担相应的责任；如果是由于发包商的过错或其他不可抗力原因导致工期延误，则发包商应承担相应的责任。

第二条工期延误的计算与确认

2.1工期延误的计算方式

工期延误的计算方式为：实际完成日期减去合同约定完成日期，得出延误天数。若延误天数超过合同约定的允许延误天数，则视为工期延误。

2.2工期延误的确认程序

工期延误的确认程序如下：

（1）承包商应在发生工期延误时，及时向发包商报告工期延误的情况及可能的原因；

（2）发包商应在收到报告后，根据实际情况进行核实，确认工期延误的天数；

（3）发包商应在确认工期延误后，通知承包商工期延误的具体天数及可能对合同产生的影响。

第三条工期延误的处理

3.1工期延误的协商解决

在工期延误发生时，合同双方应积极协商，采取措施减少工期延误的影响，并尽可能按照合同约定的工程竣工日期完成工程。

3.2工期延误的赔偿责任

由于承包商的过错导致工期延误，承包商应按照合同约定向发包商支付违约金。违约金的计算方式为：延误天数乘以合同约定的每天的违约金比例。

第四条工期延误的延长

4.1工期延误延长的条件

（1）延长工期所需的时间和费用已明确；

（2）延长工期不会对工程质量和安全产生不利影响；

（3）延长工期不会超过合同约定的允许延误天数。

4.2工期延误延长的申请程序

工期延误延长的申请程序如下：

（1）承包商应在拟申请延长的工期前，向发包商提交工期延误延长申请；

（2）发包商应在收到申请后，根据实际情况进行审核，并在合同约定的时间内回复；

（3）合同双方就工期延误延长达成一致后，应签订书面协议，并附上相关证明材料。

第五条工期延误的记录与通知

5.1工期延误的记录要求

承包商应详细记录工期延误的情况，包括延误的原因、延误的天数、采取的措施等，并定期向发包商报告。

5.2工期延误的通知义务

在工期延误发生时，承包商应及时通知发包商工期延误的情况，并报告采取的措施和预计的工期延误天数。

第六条工期延误对合同价格的影响

6.1工期延误导致的费用变化

工期延误可能导致合同价格的变化，具体费用根据合同约定的费用计算方式确定。

6.2工期延误对合同价格的调整

（1）工期延误导致的费用增加，由责任方承担；

（2）工期延误导致的费用减少，按合同约定的方式进行分摊。

本部分内容共计2000字。

第八条工期延误的法律法规适用

8.1工期延误相关的法律法规

本合同适用中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法