2024年版建设工程分包商劳务合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年版建设工程分包商劳务合同

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2分包商

1.3工程

1.4劳务

2.合同范围及内容

2.1工程分包范围

2.2劳务内容

3.合同价格及支付

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付时间表

4.工期及进度

4.1合同工期

4.2工程进度

4.3延期及违约

5.质量与标准

5.1工程质量

5.2劳务标准

5.3质量控制

6.安全与环保

6.1安全要求

6.2环保要求

6.3安全事故处理

7.合同的履行与验收

7.1履行责任

7.2验收标准

7.3验收程序

8.变更及解除合同

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1发包方违约

9.2分包商违约

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3法院诉讼

11.合同的生效、终止与解除

11.1合同生效

11.2合同终止

11.3合同解除

12.一般条款

12.1合同的适用法律

12.2合同的修改与补充

12.3合同的保密

12.4合同的转让

13.附录

13.1合同附件

13.2技术文件

13.3其他文件

14.签署页

14.1发包方签署

14.2分包商签署

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

发包方是指与分包商签订本合同，并承担本合同约定的权利和义务的一方。

1.2分包商

分包商是指与发包方签订本合同，承担合同约定的劳务工作的一方。

1.3工程

工程是指发包方向分包商分包的工程项目，具体内容详见附录。

1.4劳务

劳务是指分包商根据合同约定，为完成工程所需的各项工作，包括但不限于施工、安装、调试、培训等。

第二条合同范围及内容

2.1工程分包范围

工程分包范围包括但不限于：工程的设计、施工、材料采购、设备安装、调试、培训、验收等。

2.2劳务内容

劳务内容包括但不限于：施工人员的配备、施工方案的制定、施工进度的控制、质量的保证、安全的管理等。

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

合同总价是指分包商完成合同约定的劳务工作后，发包方应付给分包商的价款。合同总价详见附录。

3.2价格调整

价格调整的条件和方式详见合同附录。

3.3支付方式

支付方式包括但不限于：银行转账、支票支付等。

3.4支付时间表

支付时间表详见附录。

第四条工期及进度

4.1合同工期

合同工期是指分包商完成合同约定的劳务工作的时间。具体工期详见附录。

4.2工程进度

分包商应按照合同约定的工期和进度完成工程。

4.3延期及违约

分包商如未能按照合同约定的工期和进度完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。

第五条质量与标准

5.1工程质量

分包商应保证工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。

5.2劳务标准

分包商应按照合同约定的劳务标准进行工作，保证施工人员的安全、健康和合法权益。

5.3质量控制

分包商应建立和完善质量控制体系，确保工程质量。

第六条安全与环保

6.1安全要求

分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工人员的人身安全和工程安全。

6.2环保要求

分包商应遵守国家有关环境保护的法律法规，确保施工过程中的环境保护。

6.3安全事故处理

分包商应负责处理施工过程中发生的安全事故，并承担相应责任。

第七条合同的履行与验收

7.1履行责任

分包商应按照合同约定履行各项义务，确保工程的顺利进行。

7.2验收标准

工程验收的标准和程序详见附录。

7.3验收程序

工程完成后，分包商应按照合同约定的程序和标准进行自检，并向发包方申请验收。发包方应在约定的时间内组织验收。

第八条变更及解除合同

8.1合同变更

合同变更的条件和程序详见附录。

8.2合同解除

合同解除的条件和程序详见附录。

第九条违约责任

9.1发包方违约

发包方如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任详见附录。

9.2分包商违约

分包商如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任详见附录。

9.3违约赔偿

违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁或诉讼。

10.2仲裁

双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的决定为终局决定。

10.3法院诉