工程分包合同协议8篇.docx

工程分包合同协议8篇

篇1

甲方（发包方）：XX公司

乙方（承包方）：XX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程分包给乙方施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程规模：XX平方米

4.工程内容：具体施工内容及要求详见施工图纸和甲方书面交底。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明及相关规范施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的岗位职责，确保施工过程中的质量控制得到有效执行。

3.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行检查和验收，对不符合质量要求的工程有权要求乙方返工或整改。

四、合同价款及支付方式

1.工程总价：XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账

3.乙方需提供相应的发票。

五、材料设备供应及保管

1.甲方负责提供主要材料设备，乙方负责提供辅助材料设备。具体材料设备清单及要求详见施工图纸和甲方书面交底。

2.乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，确保材料设备不受损坏、失窃或挪用。如有损坏、失窃或挪用现象，乙方应负责赔偿甲方的相应损失。

3.乙方在施工过程中应严格控制材料设备的损耗率，确保损耗率不超过甲方要求的范围。如有超出范围的现象，乙方应负责赔偿甲方的相应损失。

六、安全生产与文明施工

1.乙方应建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保安全生产得到有效控制。

2.乙方应加强现场文明施工管理，确保施工现场整洁有序、安全文明。

3.甲方有权对乙方在安全生产和文明施工方面的违规行为进行制止和处罚。

七、违约责任

1.甲方若未能按时支付合同价款或提供必要材料设备，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

2.乙方若未能按时完成合同约定的工程量或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。同时，乙方应在甲方要求的合理期限内进行返工或整改。

3.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

八、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。待判决生效后，双方应切实履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方可以向法院申请强制执行。但需要注意的是，在申请强制执行前，申请方应提供充分的证据证明被申请人有履行能力而拒不履行判决结果。否则，申请方可能会面临败诉的风险。同时，在执行过程中也可能会遇到一些困难或问题。因此，在执行过程中双方应积极配合法院的执行工作，共同解决问题。总之，在争议解决过程中双方应遵循法律法规的规定和公平原则进行协商和诉讼活动。

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其所承接的某工程分包给乙方一事，达成以下协议，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：XXXX；工程地点：XXXX；工程内容：XXXX；开工日期：XXXX；竣工日期：XXXX。

二、分包范围

甲方将其所承接的某工程中的部分工程分包给乙方，分包范围包括但不限于以下内容：

1.基础工程：包括但不限于土方开挖、回填、基础混凝土浇筑等；

2.主体结构：包括但不限于钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等；

3.装饰装修：包括但不限于墙面抹灰、地面铺装、门窗安装等；

4.安装工程：包括但不限于电气、给排水、暖通等专业的安装工作。

三、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应向乙方提供必要的施工图纸和技术资料，以确保乙方能够了解施工内容和要求；

（2）甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款，并协助乙方解决施工过程中的问题；

（3）甲方应对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。

2.乙方权利义务

（1）乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合合同要求；

（2）乙方应